打井合同(范文12篇)

打井合同。

優(yōu)秀的人總是會提前做好準備，在幼兒園教師的工作中，經常會提前準備一些需要的資料。資料的定義范圍較大，可指代生產資料。有了資料才能更好的在接下來的工作輕裝上陣！只不過，你是否知道有哪些幼師資料種類呢？以下是小編精心收集整理的打井合同(范文12篇),帶給大家。供大家參考，希望能幫助到有需要的朋友。

打井合同(篇1)

甲方：肅寧縣南大史小學

乙方：

受肅寧縣教育局委托，乙方負責為南大史學校打井一眼，井深300米，完工后保證能正常使用并負責清理現(xiàn)場，如出現(xiàn)質量及安全問題由乙方承擔。施工標準按教育局統(tǒng)一標準，為確保施工過程中一切人員、機動車輛、用電的安全，經雙方同意簽訂如下安全施工協(xié)議：

1、甲方提供水源、電源。

2、學校負責教育學生，遠離施工現(xiàn)場。

3、所有器械、物料等乙方自備、乙方看護。如有丟失學校不負任何責任。

4、施工期間乙方必須劃出施工區(qū)并設置施工隔離帶，樹立安全警示牌，勸阻師生不得進入施工區(qū)，施工區(qū)內的安全事故由乙方負責，施工人員也不得進入教學區(qū)。

5、施工人員的人身安全，用電安全，器械物料安全，車輛交通安全等完全由乙方獨立承擔，任何事故與甲方無關。

6、施工人員，物料、車輛的進入必須避開學生上下學和課間等有學生活動的時間，并按學校安排的通道通過，未經校方允許不得擅自進入教學區(qū)。

7、在施工過程中，若乙方施工器械造成人身自由安全事故，由乙方負全責。

本協(xié)議書一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方： 乙方：

負責人： 負責人：

打井合同(篇2)

甲方(業(yè)主)：

乙方(施工方)：

按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場管理條例》的規(guī)定，結合裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達成如下協(xié)議：

一、合同主要資料：

打井工程以形式交給乙方施工。

2、工程總造價(大寫)

3、工程資料：

①甲方約定乙方打井深度暫定為米，根據鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經甲方同意，乙方可增加打井深度。

②暫定每米按500元標準計取打井費用。

③根據甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔鉆頭購置費用。

4、工程付款方式：簽合同當天首付65%元，元。

5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

6、工程保修期________年。

7、工程結束后____日內結清余款。

8、根據甲方要求，乙方為甲方帶給取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。

甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺，金額元，無塔供水裝置一套，金額

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

打井合同(篇3)

(一)

甲方：________

乙方：________

甲乙雙方經平等協(xié)商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成共識，并簽訂如下合同條款：

一、工程地點

吉林XX公司院內

二、工程項目及相關要求

1、施工項目：深水水井壹眼，井深度為地面向下50。

2、尺寸要求：井管外徑：________; 井出水口徑：________。

3、材料選用：鋼化塑料管。

4、技術要求：保證枯水期正常用水，并出水量為30 小時。

三、工期要求

施工工期為日歷天數(shù)4天，________年____月____日前交工。

四、工程價款

工程價款為150元每進深米，總價款為人民幣7500元整(此款為50進深米費用，如果井深增減，據實結算)。

以上總價款為甲方應付給乙方的費用，含工程材料費、輔助材料費、人工費、運雜費等全部費用。此外，甲方不再向乙方支付任何費用。

五、付款方式

乙方工程完工，并經甲方驗收合格，甲方將工程款一次性以現(xiàn)金方式支付給乙方。

六、其它約定

1、施工過程中，乙方因違反操作規(guī)程等原因造成傷亡等事故，其責任由乙方自負。

2、甲方為乙方施工提供方便，打井用電由甲方提供。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

打井施工合同范本

(二)

甲方:________

乙方:________

甲乙雙方經平等協(xié)商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成如下條款：

一、工程地點：省市

二、工期要求：施工工期為________年____月____日至________年____月____日，日歷天數(shù) 天。

三、工程項目及相關要求：

1、施工項目：水井一眼，成X實際下管米數(shù)不低于150米。

2、井管規(guī)格：內徑28

6、外徑350、長度8000，保證潛水泵上下暢通。

3、材料選用：管材為水泥焊接管，濾料必須為過篩的米石，并摻有粗沙。

4、井X要求：必須達到堅固、表面光滑。

5、技術要求：保證出水量、含沙量等符合國家《機井施工規(guī)范》的標準。

四、工程價款：

1、打井每米單價 元，總價款以實際打井深度(下管米數(shù))計算為準。

2、單價及總價款為甲方應付給乙方的費用，含工程水泥管主材料費、輔助材料費、人工費、運雜費、稅費等全部費用，此外，甲方不再向乙方支付任何費用。

五、付款方式：工程結束經甲方驗收合格后，甲方支付乙方總價款的90%，預留總價款的10%作為質量保證金，待________年后付清。

六、甲方承擔的義務：

1、及時整理出施工所需場地、挖好蓄水池。

2、保證施工所需的水電供應，并承擔此項費用。

七、乙方承擔的義務：

1、按照國家《機井施工規(guī)范》組織施工，負責勘探工作和打井所需的相關設施。

2、保證安全施工，如因違反操作規(guī)程等原因造成人員傷亡等一切事故，由乙方負全部責任。

3、洗井、清淤后，保證井深不小于150米。

4、因質量問題造成廢井、塌陷、不出水或出水不達標等，由乙方負責及時修復。

5、管井使用后________年(質保期)內發(fā)生質量及技術問題，乙方負責維修、解決。

6、除甲方應承擔的二款義務外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方負責。

八、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充合同，與本合同具有同等效力。

九、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

打井施工合同范本

(三)

甲方(業(yè)主)：________

乙方(施工方)：________

按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場管理條例》的規(guī)定，結合裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況，雙方在友善、友好的情況下達成如下協(xié)議：

一、合同主要內容：

打井工程以 形式交給乙方施工。

2、工程總造價(大寫)

3、工程內容：

①甲方約定乙方打井深度暫定為 米，根據鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經甲方同意，乙方可增加打井深度。

②暫定每米按500元標準計取打井費用。

③根據甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔鉆頭購置費用。

4、工程付款方式：簽合同當天首付65% 元，元。

5、工期 天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

6、工程保修期________年。

7、工程結束后____日內結清余款。

8、根據甲方要求，乙方為甲方提供取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額 元，計入工程合同總額計算。

甲方交自己位于 市 路 工程過半中期款30% 元，工程完工付余款5% 一臺，金額 元，無塔供水裝置一套，金額

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

打井施工合同范本

(四)

甲方：________

乙方：________

監(jiān)證方：________

根據水利建設投資計劃和農村生產生活需要，擬在

村新打配套機井1眼。為了保證工程順利實施，確保工期和建設質量，經甲方、乙方及監(jiān)證方共同協(xié)商，形成如下合同：

一、工程名稱：________

二、工程位置：________

三、建設內容：________

1、采用 鉆機新打 米機井1眼，并負責井孔的電測工作;

2、安裝 井壁管 米，濾水管 米 及濾料回填;

3、配套安裝 型潛水電泵一臺;

4、34米井房一座;

5、設低壓線路 ________米。

四、承包方式及合同價：

實行總價承包方式。合同總價 。

五、各方職責：________

(一)甲方職責

1、組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組確定井位及工程建設方案;

2、負責工程監(jiān)督檢查及有關協(xié)調工作;

3、負責組織工程的驗收工作;

4、負責國家投資的撥付及自籌資金的管理工作;

(二)乙方職責：

1、負責施工機械的調運，設備及材料的購置及所有施工工作。確保工程建設內容全面完成，保質保量，達到驗收標準;

2、按照有關工程建設技術規(guī)范要求，認真做好工程施工，高標準完成建設任務;

3、認真遵守安全生產管理規(guī)定，負責施工現(xiàn)場的全部安全工作;

4、認真做好施工記錄，及時分析有關情況，確保工程經濟、安全、合理、高效;

5、工程竣工后，向甲方提供單井技術資料兩份。

(三)監(jiān)證方職責：

1、負責落實井位，并提供有關的電測資料和參考資料;

2、負責做好三通一平、泥漿排放及其它施工環(huán)境協(xié)調工作;

3、負責為施工人員提供食宿條件，在井管安裝、填料時提供10個的勞力的配合工作;

4、負責施工現(xiàn)場的質量監(jiān)督檢查工作;

5、負責落實自籌資金________ 萬元。

六、工程質量：

1、質量檢查驗收：由甲方組織有關部門進行檢查驗收;

2、質量標準要求：達到合格標準，爭創(chuàng)優(yōu)良工程;

3、驗收依據：鉆井工程以國家鑿井工程驗收規(guī)范為依據進行驗收，以井管順利下入井孔、水泵及設備安全運轉，出水量達到預定目標為合格;因自然條件因素而引起水質、水量問題，乙方不承擔責任;井房以建筑工程驗收規(guī)范為依據進行驗收。

七、工程結算與資金撥付

(一)工程結算：依據預算方案，結合實際完成情況及合同約定進行結算。

1、實際鉆井深度與計劃深度差值，增減費用按每米 元計算;

2、實際用井管長度與計劃差值，按預算單價計算;

3、合同總價中施工用水由村組提供，用電按每度 元計算，超過部分另行計算;

4、工程結算后，村組交納的自籌資金有剩余的退還村組，不足部分由村組迅速籌集交到甲方。

(二)資金撥付：

1、自籌資金由受益村組籌集，交甲方管理，視工程進度向乙方分期撥付;

2、國家投資：按縣財政局報帳管理辦法進行撥付;

八、建設工期與時限

總工期為 天。從受益村組足額交納自籌資金后，____日內甲方下達開工通知書之日起算。未按期完成，每延期____日，扣減工程合同總價的2。因氣候、地質等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窩工，按期順延。

九、其它未盡事宜可根據施工情況再行商定。

十、本協(xié)議一式四份。甲方、乙方、監(jiān)證方各執(zhí)一份，從自籌資金到位后生效。

附件：承包總價清單

甲方: ________代表：________

乙方 :________ 代表：________

監(jiān)證方: ________鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府代表：________

村委會代表：________

________年____月____日

打井施工合同范本

(五)

甲方：________

乙方：________

依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就 打井工程，訂立本合同。具體合同條款如下：

第一項 項目概況

一、項目名稱：________ 。

二、項目地點：________ 。

三、項目承包范圍：本項目設計報告中機電井成X部分(除井管外)的全部，共計 眼完成X(完成X為達到項目竣工驗收合格的井)。

四、施工標準：以設計報告和竣工驗收合格為準。

五、項目承包方式：獨立承包。

六、項目工期：________年____月____日至________年____月____日。

如遇因不可抗拒自然力(戰(zhàn)爭、地震、大雨、五級以上大風)等自然因素，經甲方簽認后，工期相應順延：

六、工程量：以設計圖紙及業(yè)主要求。

第二條 項目付款方式

一、合同價：合同單價為 元米。

二、支付方式： 以完成X經監(jiān)理驗收合格后付款50%，經監(jiān)理業(yè)主聯(lián)合驗收合格后付款45%，項目竣工驗收合格后付款5%。

三、甲、乙雙方責任

一、甲方責任：

1、為乙方提供施工標準即設計報告(機井部分)，做好乙方進場施工前與當?shù)氐臏贤?lián)系。

2、辦理好打井開工審批的有關手續(xù)。

3、甲方按約定支付工程款。

4、甲方在乙方完成X提出全部完工后， 5 個工作日內組織驗收。

乙方責任：

1、乙方應服從甲方的統(tǒng)一管理，配合甲方做好現(xiàn)場施工管理工作，成X過程中的一切費用均在成X單價中包含。

2、乙方不得無故拖延工期。、

3、乙方保證成X達到竣工驗收標準。

4、乙方因施工不當，造成更換場地，甲方不負責前期施工費用，損失由乙方自行承擔。

第四條 違約責任及爭議

本合同在執(zhí)行過程中若發(fā)生糾紛時，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成，可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。

第五條 其他

一、乙方必須按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，做好自身職工的安全教育工作，若出現(xiàn)安全措施不力而造成的重大傷亡及其他安全事故，甲方概不負任何責任。

二、本合同約定內容，若有一方無故自行終止合同，須向另一方承擔打井總費用 10 %的違約金責任。

三、本協(xié)議書經雙方簽定后即生效。

四、本協(xié)議書一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：________ 法定代表人： ________

乙方(蓋章)：________法定代表人：________

合同簽字日期：________年____月____日

打井合同(篇4)

為了提高打井質量，明確甲，乙雙方責、權、利關系，達到互惠利之目的，經甲乙雙方協(xié)商同意，特立本合同：

甲方：建設單位：瀘州天源包裝制品有限公司

乙方：施工方：

法人代表：

一、工程概況：

1、井位地點：天源公司廠區(qū)內

2、水井結構：工業(yè)用水水井。

3、水井深度：直至打出水源為止。

4、要求：水井形成后使用8公分的水管進行抽水，水源充足度須達到24小時以上，如打井后不出水，工程損失由乙方自行承擔。

二、工程造價：

1、10000萬元rmb。（需保證水源充足）

三、甲方責任：

1、無條件提供給乙方施工所使用的水電。

四、乙方責任：

1、負責保證工程質量。

2、負責井孔必須使用160管進行施工。

3、負責設備運輸、安裝井口。

4、安全責任：施工人員、設備、生產安全均由乙方負責和承擔。

五、附則：

1、本合同由雙方代表簽字，當日起效，具有法律效應，打井完工后，甲方付完工程全部費用后自行廢除。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

電話：___________ 電話：____________

年 月 日

為加強公司消防安全管理工作，預防和堵絕火災危害，確保人身、財產安全，根據《中華人民共和國消防法》和XX市政府有關法律、法規(guī)，貫徹“預防為主、防消結合”的方針。結合本公司實際情況，制定本責任規(guī)定，望各部門安全負責人積極支持，互相配合，共同遵守。

一、公司消防安全由人資中心行政部負責協(xié)調，各部門設立義務消防隊（員）。

二、各部門的主要負責人是各自所屬范圍的消防安全責任人，對消防安全工作負全面責任。

三、由各部門指定義務消防員，并呈報行政部備案。

四、各部門負責人應當履行下列消防安全義務：

（一）落實公司消防安全管理措施和消防安全操作規(guī)程。

（二）負責本部門消防安全宣傳教育和消防知識培訓，定期進行滅火技術訓練。

（三）負責內部防火安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)制止、糾正、違章行為，并消除火災隱

（四）負責維護管理，保證消防器材的正常、有效使用，不得阻塞和遮擋。

（五）負責維護安全疏散指示標志和應急照明設施，保證安全出口、防火卷簾、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風等設施處于正常狀態(tài)。

（六）保證疏散通道、安全出口的暢通。不得占有疏散通道或者在疏散通道、安全出口上設置影響疏散的障礙物，不得封閉安全出口，不得遮擋安全疏散指示標志。

（七）發(fā)生火災，及時報警、并迅速組織撲救和人員疏散。不得不報、遲報、謊報火警，或者隱瞞火災情況。

（八）火災撲滅，及時保護現(xiàn)場，接受事故調查并如實提供火災事故情況。未經公安消防機構許可，不得進入、撤除、清理火災現(xiàn)場。

（九）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他消防安全義務。

五、各部門負責人負責管理消防栓與水泵接合器，定期檢查，保持良好狀態(tài)

六、公司保安隊負責監(jiān)察各部門的消防安全管理、檢查工作。

七、嚴格遵守安全用電管理規(guī)定，嚴禁超負荷使用電器，嚴禁亂接臨時用電線路，以免發(fā)生事故。

八、發(fā)現(xiàn)火警，應立即告知公司保安部或撥打火警電話119。如火情較大，迅速撤離工作場所；如火情較小，立即用手提滅火器滅火。

九、根據消防安全規(guī)定，有下列情形之一的，視情況處以罰款：

（一）偷竊、毀壞消防設施和器材或消防備用水源的處100元罰款。

（二）占有疏散通道或者在疏散通道、安全出口上設置影響疏散的障礙物，封閉安全出口，遮擋安全疏散指示標志的處50元罰款。

（三）其他影響消防設施使用的行為的處20元罰款。

十、擅自改變消防安全措施用途的，或者不按照《火災隱患整改通知書》內容要求進行整改的，處安全責任人的處200元罰款罰款，由此而導致事故的，依法追究刑事責任

十一、各部門的安全負責人，必須服從公安消防機構和公司行政部有關消防安全方面的管理，對刁難、辱罵或暴力等手段妨礙消防安全監(jiān)督人員工作的有關人員，根據情況，處200元—500元罰款或行政拘留，直至依法追究刑事責任。

十二、本責任書自簽署之日起生效。

十三、本責任書一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。

總經理簽字： 部門負責人簽字：

日 期： 日 期：

甲乙雙方經平等協(xié)商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成如下條款：

一、工程地點：校門房旁

二、工期要求：施工工期為20xx年12月20 日至20xx年 12 月25 日，日歷天數(shù)5 天。

三、工程項目及相關要求：

1、施工項目：水井一眼，成井實際深度視地下水位情況而定。

2、井管規(guī)格：內徑90cm、外徑100cm、，保證潛水泵及維修人員上下暢通。

3、井堡要求：必須達到堅固、表面光滑。

4. 水深要求：60cm

四、工程價款：

1、打井深6米以內1800元，如超50厘米以下不另收工價，()超50厘米以上按每米人工價300元支付，總價款以實際打井深度（下管米數(shù)）計算為準。

2、工程總價款為甲方應付給乙方的費用，含工程輔助材料費、人工費、運雜費等全部費用，此外，甲方不再向乙方支付任何費用。

五、付款方式：工程結束經甲方驗收合格后，甲方支付乙方總價款的90%，預留總價款的10%作為質量保證金，待一年后付清。

六、甲方承擔的義務：

1、及時整理出施工所需場地。

2、保證施工所需的水電供應，并承擔此項費用。

七、乙方承擔的義務：

1、負責勘探工作和打井所需的相關設施。

2、保證安全施工，如因違反操作規(guī)程等原因造成人員傷亡等一切事故，由乙方負全部責任。

3、洗井、清淤后，保證井深不小于7米。并協(xié)助學校將挖出的土方填于操場的沙坑內。

4、因質量問題造成廢井、塌陷、不出水或出水不達標等，由甲方按每米100元支付人工費，但另選址打井，工價同前，由乙方負責及時修復。

5、井使用后一年（質保期）內發(fā)生質量及技術問題，乙方負責維修、解決。

6、除甲方應承擔的二款義務外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方負責。

八、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充合同，與本合同具有同等效力。

九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽訂之日起生效。

甲方： 乙方：

本合同簽訂日期：年 月 日

打井合同(篇5)

甲方：

乙方：

甲乙雙方為了更好的保質保量的按期完成湯陰縣菜園鎮(zhèn)等四鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地整治第二年度項目第三十六標段農田用機井工程任務，本著平等自愿、精誠合作、互惠互利、共同負責的原則，達成如下協(xié)議：

一、甲方將自己中標的湯陰縣菜園鎮(zhèn)等四鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地整治第二年度項目第三十六標段部分機井工程承包給乙方，由乙方包工包料、保證質量、自負盈虧，包括基坑開挖及抽揚水，派人下管、下料、看架子及一切材料和成井后清場恢復等。

二、乙方應保證井管質量，提供符合本項目規(guī)定，達到國家規(guī)定標準的井管及有關資料，井管為無砂砼預制管，內徑為400mm，外徑為500mm的實管和花管，濾料采用優(yōu)質米石，鉆孔孔徑不小于750mm。

三、甲方負責給乙方提供打井所需的質量和技術要求，乙方按照甲方的要求展開工作。施工期間，乙方不得無故停工，不得向甲方提出任何附加條件，因打井產生的一切費用(包括電費)由乙方承擔，且不得向村委會、村民索要任何財物。

四、經過雙方協(xié)商，打井工程承包價格定為每米元 (小寫： 元)，每眼井成井深度必須達到60米，同時出水量達到設計要求，成井后，在上級單位或監(jiān)理測井深時，如達不到60m，甲方有權按實際井深米數(shù)的雙倍處罰施工方，即乙方。也就是差1米達不到60米，甲方扣乙方2米的工程款。

五、乙方負責挖揚水坑、抽水、電源、水源、下濾石下管等協(xié)調工作，甲方不再過問;成井移交前的維護及看護由乙方負責。

六、乙方在承包打井期間應做到安全施工，嚴格按照施工規(guī)范施工，因違規(guī)操作所造成的一切傷亡事故包括由此所產生的經濟糾紛等由乙方自己承擔，甲方不承擔任何責任，因此造成的甲方經濟損失不管多少，甲方有權從乙方工程款中扣除。

七、付款方式：甲方要在乙方打成2眼井并經驗收合格后，甲方按每個井架付預付款，每眼井4000元整，在甲方收回第一批工程款后，甲方付給乙方工程量80%的工程款，依此類推，在工程經省、市等上級單位驗收合格后甲方付給乙方剩余工程款，標段扣乙方6500元為質保金，一年后結清。

八、協(xié)議未盡事宜，在工作開展的過程中，雙方協(xié)調解決。 特殊情況下甲乙雙方發(fā)生糾紛的'將以此協(xié)議為依據由法院判決。

九、此協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方:

乙方：

年 月 日

打井合同(篇6)

甲方：

乙方：

監(jiān)證方：

根據水利建設投資計劃和農村生產生活需要，擬在

村新打配套機井1眼。為了保證工程順利實施，確保工期和建設質量，經甲方、乙方及監(jiān)證方共同協(xié)商，形成如下合同：

一、工程名稱：

二、工程位置：

三、建設內容：

1、采用 鉆機新打 米機井1眼，并負責井孔的電測工作；

2、安裝φ 井壁管 米，濾水管 米 及濾料回填；

3、配套安裝 型潛水電泵一臺；

4、3×4米井房一座；

5、設低壓線路 米。

四、承包方式及合同價：

實行總價承包方式。合同總價 。

五、各方職責：

（一）甲方職責：

1、組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組確定井位及工程建設方案；

2、負責工程監(jiān)督檢查及有關協(xié)調工作；

3、負責組織工程的驗收工作；

4、負責國家投資的撥付及自籌資金的管理工作；

（二）乙方職責：

1、負責施工機械的調運，設備及材料的購置及所有施工工作。確保工程建設內容全面完成，保質保量，達到驗收標準；

2、按照有關工程建設技術規(guī)范要求，認真做好工程施工，高標準完成建設任務;

3、認真遵守安全生產管理規(guī)定，負責施工現(xiàn)場的全部安全工作；

4、認真做好施工記錄，及時分析有關情況，確保工程經濟、安全、合理、高效；

5、工程竣工后，向甲方提供單井技術資料兩份。

（三）監(jiān)證方職責：

1、負責落實井位，并提供有關的電測資料和參考資料；

2、負責做好“三通一平”、泥漿排放及其它施工環(huán)境協(xié)調工作；

3、負責為施工人員提供食宿條件，在井管安裝、填料時提供10個的勞力的配合工作；

4、負責施工現(xiàn)場的質量監(jiān)督檢查工作；

5、負責落實自籌資金 萬元。

六、工程質量：

1、質量檢查驗收：由甲方組織有關部門進行檢查驗收；

2、質量標準要求：達到合格標準，爭創(chuàng)優(yōu)良工程；

3、驗收依據：鉆井工程以國家鑿井工程驗收規(guī)范為依據進行驗收，以井管順利下入井孔、水泵及設備安全運轉，出水量達到預定目標為合格；因自然條件因素而引起水質、水量問題，乙方不承擔責任；井房以建筑工程驗收規(guī)范為依據進行驗收。

七、工程結算與資金撥付

（一）工程結算：依據預算方案，結合實際完成情況及合同約定進行結算。

1、實際鉆井深度與計劃深度差值，增減費用按每米 元計算；

2、實際用井管長度與計劃差值，按預算單價計算；

3、合同總價中施工用水由村組提供，用電按每度 元計算，超過部分另行計算；

4、工程結算后，村組交納的自籌資金有剩余的退還村組，不足部分由村組迅速籌集交到甲方。

（二）資金撥付：

1、自籌資金由受益村組籌集，交甲方管理，視工程進度向乙方分期撥付；

2、國家投資：按縣財政局報帳管理辦法進行撥付；

八、建設工期與時限

總工期為 天。從受益村組足額交納自籌資金后，三日內甲方下達開工通知書之日起算。未按期完成，每延期一日，扣減工程合同總價的2‰。因氣候、地質等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窩工，按期順延。

九、其它未盡事宜可根據施工情況再行商定。

十、本協(xié)議一式四份。甲方、乙方、監(jiān)證方各執(zhí)一份，從自籌資金到位后生效。

附件：承包總價清單

甲方: 代表：

乙方 :: 代表：

監(jiān)證方: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府代表：

村委會代表：

年 月 日

打井合同(篇7)

為了提高打井質量，明確甲，乙雙方責、權、利關系，達到互惠互利之目的，經甲乙雙方協(xié)商同意，特立本合同：

甲方：

乙方：

一、工程概況：

1、井位地點：山東XX公司院內

2、水井深度：約400米(視地質情況而詳定)。

3、井孔直徑：開孔至基巖下鋼管螺旋管( )，以下入巖( )至( )終孔。

二、工程造價：

1、單價 元米(按實打米數(shù)計算)。

2、總造價約計元。最后按實打米數(shù)計算。

三、付費方法

鉆機進入施工現(xiàn)場時付總造價款( 5)%，鉆至250米時，付到總造價款(30)%，鉆至350米時，付到總造價款(50)%，鉆井工程結束上水后，付到總造價款(80)%，雙方按實際井深驗收，驗收合格后付到總造價款(97)%，余款________年后無質量問題，付清全部工程款。

四、各方要求：

1、開工前甲方應做好水電路三通，(水電費有甲方負責)，就近排放泥漿，施工場地平整及治安問題。進入現(xiàn)場后不能正常施工，甲方應付乙方誤工費每日(500)元。

2、成X后，機井投入使用后，甲方應按有關要求使用水泵及配套設施，嚴禁硬物碰擊井管，嚴禁超量開采，但甲方沒違反上述規(guī)定的情況下，機井出現(xiàn)異常情況(________年內)由乙方負責。

3、本合同一式兩份，由甲乙雙方代表簽字，當日起效，具有法律效應，甲乙雙方各執(zhí)一份。

五、經雙方協(xié)商決定：

1、乙方進入施工現(xiàn)場當日起至施工結束當日止，發(fā)生的施工人員安全事故，與甲方無關，責任全由乙方承擔;

2、乙方要保證竣工后，能打出水源，并保證甲方用水需要，如果無水，則甲方有權利扣除乙方所有相關設備并承擔甲方所有經濟損失;

3、乙方要保證在規(guī)定的期限內，完成甲方的作業(yè)，否則甲方有權對乙方逾期每日扣除(1000元)的違約金。

4、根據地層如2736鋼管不能下至300米，平均每米減去50元。

5、雙方約定工期為

六、附則：

1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

2、另附技術協(xié)議。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

打井合同(篇8)

建設單位(甲方)：

施工單位(乙方)：

甲方為解決辦公及生活用水，新打一眼米左右深水井。現(xiàn)委托乙方施工。為保證該工程按期、保質、保量的建成，經雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。

第一條工程概況

1、工程名稱：深水井工程

2、工程地點：

3、工程內容及承包范圍：鉆孔、井管安裝，投礫、封孔、固井、泵體安裝、抽水、水量、水溫檢測。

二、施工前的準備

1、施工前雙方確定好井位。

2、乙方施工所用電、水、泥漿的排放。

3、甲乙雙方共同商定于________年____月____日開工到________年____月____日竣工。

4、乙方不得將此工程轉包或合同給第三人施工。

三、工程范圍及成X標準

1、本合同的打井工程由乙方以包工包料的方式承包，工程所需的施工設施、工具及人員完全由乙方承擔。乙方應具有施工工程所認定的資質條件。

2、合同所指的工程為：打井孔徑直徑a;ge;600，圈井管用鋼筋混凝土焊接管(長4內徑300)。

3、成X后____日內甲乙雙方共同到施工現(xiàn)場驗收，井孔垂直度以能夠順利使三寸潛水泵頭下落至井底為準。

(1)工程價格每米單價元。

(2)乙方應按打井進尺及實際打井深度收費，待驗收合格后乙方開據發(fā)票天后付清。

(3)打井所需水、用電、耗油圈井耗材費用由乙方承擔。

四、成X驗收

1、分段驗收(包括井深、布管直徑、填充料)。甲乙雙方及相關部門簽字為驗收依據。

2、打井深度以測量驗收認可的深度作為結賬的憑據。

五、其他事宜

1、乙方應保證成X的出水量達到每小時a;ge;噸，如果出水量每小時低于噸甲方支付單井工程費的%。

2、施工期間，乙方應注意安全施工，如發(fā)生傷亡事故，乙方應承擔傷亡人員的全部費用。

3、乙方將打井設備運至施工地點以后，因停電及人為因素施工遇到

不可抗力情形，工期可以順延。

4、其他事宜雙方協(xié)商解決，以不影響工期為原則。

本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，合同自雙方簽訂蓋章生效

甲方(公章)：

乙方(公章)：

法定代表人：

法定代表人：

授權委托人：

授權委托人：

簽訂日期：________年____月____日

打井合同(篇9)

甲方：___________

乙方：___________

經過甲乙雙方協(xié)商同意打（吃水井工業(yè)用井灌溉用井）一眼，協(xié)商條件如下：

1、井深___________根管，管高_________，直徑_________、

2、價格每根水泥管_____元、打井地點在__________________________

3、甲方負責打井隊的吃住、香煙、物品看管和所用的電費、壓水、跟班、機油、柴油以及拉管運費，負責打井機的進出廠地碾壓地的賠償，下管人工等事宜、

4、乙方負責機井能按拔水泵為標準，負責井管費用，不負責出水量大小、

5、打井進料前預支___________元，其余放架子算清帳，不欠帳、

6、雙方各自負責自己人員安全問題、

7、如果發(fā)生糾紛，由甲乙雙方簽字負責人負責，以此為據，雙方共同遵守、

電話：

電話：

甲方負責人：

乙方負責人：

________年____月____日

打井工程施工合同（共2篇）如果還不能滿足你的要求，請在搜索更多其他打井工程施工合同范文。

打井施工合同

機電井施工合同

鉆井工程合同（共3篇）

工程施工合同

工程施工合同

打井合同(篇10)

發(fā)包方(以下稱甲方)：

承包方(以下稱乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

第一條工程項目

一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程

二、工程地點：麻城宋埠

三、承包方式：包工、包機械、包安全

第二條工程期限

合同工期總日歷天數(shù)10天

第三條工程價款、結算及付款方式

本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。

1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價x安裝組數(shù)進行費用結算。

4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.

第四條甲乙方責任

1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。

2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。

5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。

第五條安全施工

乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。

第六條獎懲責任

1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條附則

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年_____月_____日 年_____月_____日

打井合同(篇11)

甲方：

乙方：

監(jiān)證方：

根據水利建設投資計劃和農村生產生活需要，擬在

村新打配套機井1眼。為了保證工程順利實施，確保工期和建設質量，經甲方、乙方及監(jiān)證方共同協(xié)商，構成如下合同：

一、工程名稱：

二、工程位置：

三、建設資料：

1、采用鉆機新打米機井1眼，并負責井孔的電測工作;

2、安裝井壁管米，濾水管米及濾料回填;

3、配套安裝型潛水電泵一臺;

4、34米井房一座;

5、設低壓線路米。

四、承包方式及合同價：

實行總價承包方式。合同總價。

五、各方職責：

(一)甲方職責

1、組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組確定井位及工程建設方案;

2、負責工程監(jiān)督檢查及有關協(xié)調工作;

3、負責組織工程的驗收工作;

4、負責國家投資的撥付及自籌資金的管理工作;

(二)乙方職責：

1、負責施工機械的調運，設備及材料的購置及所有施工工作。確保工程建設資料全面完成，保質保量，到達驗收標準;

2、按照有關工程建設技術規(guī)范要求，認真做好工程施工，高標準完成建設任務;

3、認真遵守安全生產管理規(guī)定，負責施工現(xiàn)場的全部安全工作;

4、認真做好施工記錄，及時分析有關狀況，確保工程經濟、安全、合理、高效;

5、工程竣工后，向甲方帶給單井技術資料兩份。

(三)監(jiān)證方職責：

1、負責落實井位，并帶給有關的電測資料和參考資料;

2、負責做好三通一平、泥漿排放及其它施工環(huán)境協(xié)調工作;

3、負責為施工人員帶給食宿條件，在井管安裝、填料時帶給10個的勞力的配合工作;

4、負責施工現(xiàn)場的質量監(jiān)督檢查工作;

5、負責落實自籌資金萬元。

六、工程質量：

1、質量檢查驗收：由甲方組織有關部門進行檢查驗收;

2、質量標準要求：到達合格標準，爭創(chuàng)優(yōu)良工程;

3、驗收依據：鉆井工程以國家鑿井工程驗收規(guī)范為依據進行驗收，以井管順利下入井孔、水泵及設備安全運轉，出水量到達預定目標為合格;因自然條件因素而引起水質、水量問題，乙方不承擔職責;井房以建筑工程驗收規(guī)范為依據進行驗收。

七、工程結算與資金撥付

(一)工程結算：依據預算方案，結合實際完成狀況及合同約定進行結算。

1、實際鉆井深度與計劃深度差值，增減費用按每米元計算;

2、實際用井管長度與計劃差值，按預算單價計算;

3、合同總價中施工用水由村組帶給，用電按每度元計算，超過部分另行計算;

4、工程結算后，村組交納的自籌資金有剩余的退還村組，不足部分由村組迅速籌集交到甲方。

(二)資金撥付：

1、自籌資金由受益村組籌集，交甲方管理，視工程進度向乙方分期撥付;

2、國家投資：按縣財政局報帳管理辦法進行撥付;

八、建設工期與時限

總工期為天。從受益村組足額交納自籌資金后，____日內甲方下達開工通知書之日起算。未按期完成，每延期____日，扣減工程合同總價的2。因氣候、地質等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窩工，按期順延。

九、其它未盡事宜可根據施工狀況再行商定。

十、本協(xié)議一式四份。甲方、乙方、監(jiān)證方各執(zhí)一份，從自籌資金到位后生效。

附件：承包總價清單

甲方:代表：

乙方:代表：

監(jiān)證方:鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府代表：

村委會代表：

________年____月____日

打井合同(篇12)

甲方：

乙方：

監(jiān)證方：

根據水利建設投資計劃和農村生產生活需要，擬在

村新打配套機井1眼。為了保證工程順利實施，確保工期和建設質量，經甲方、乙方及監(jiān)證方共同協(xié)商，構成如下合同：

一、工程名稱：

二、工程位置：【wWw.dg15.com 工作總結之家】

三、建設資料：

1、采用 鉆機新打 米機井1眼，并負責井孔的電測工作；

2、安裝φ 井壁管 米，濾水管 米 及濾料回填；

3、配套安裝 型潛水電泵一臺；

4、3×4米井房一座；

5、設低壓線路 米。

四、承包方式及合同價：

實行總價承包方式。合同總價 。

五、各方職責：

（一）甲方職責

1、組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組確定井位及工程建設方案；

2、負責工程監(jiān)督檢查及有關協(xié)調工作；

3、負責組織工程的驗收工作；

4、負責國家投資的撥付及自籌資金的管理工作；

（二）乙方職責：

1、負責施工機械的調運，設備及材料的購置及所有施工工作。確保工程建設資料全面完成，保質保量，到達驗收標準；

2、按照有關工程建設技術規(guī)范要求，認真做好工程施工，高標準完成建設任務;

3、認真遵守安全生產管理規(guī)定，負責施工現(xiàn)場的全部安全工作；

4、認真做好施工記錄，及時分析有關情景，確保工程經濟、安全、合理、高效；

5、工程竣工后，向甲方供給單井技術資料兩份。

（三）監(jiān)證方職責：

1、負責落實井位，并供給有關的電測資料和參考資料；

2、負責做好“三通一平”、泥漿排放及其它施工環(huán)境協(xié)調工作；

3、負責為施工人員供給食宿條件，在井管安裝、填料時供給10個的勞力的配合工作；

4、負責施工現(xiàn)場的質量監(jiān)督檢查工作；

5、負責落實自籌資金 萬元。

六、工程質量：

1、質量檢查驗收：由甲方組織有關部門進行檢查驗收；

2、質量標準要求：到達合格標準，爭創(chuàng)優(yōu)良工程；

3、驗收依據：鉆井工程以國家鑿井工程驗收規(guī)范為依據進行驗收，以井管順利下入井孔、水泵及設備安全運轉，出水量到達預定目標為合格；因自然條件因素而引起水質、水量問題，乙方不承擔職責；井房以建筑工程驗收規(guī)范為依據進行驗收。

七、工程結算與資金撥付

（一）工程結算：依據預算方案，結合實際完成情景及合同約定進行結算。

1、實際鉆井深度與計劃深度差值，增減費用按每米 元計算；

2、實際用井管長度與計劃差值，按預算單價計算；

3、合同總價中施工用水由村組供給，用電按每度 元計算，超過部分另行計算；

4、工程結算后，村組交納的自籌資金有剩余的退還村組，不足部分由村組迅速籌集交到甲方。

（二）資金撥付：

1、自籌資金由受益村組籌集，交甲方管理，視工程進度向乙方分期撥付；

2、國家投資：按縣財政局報帳管理辦法進行撥付；

八、建設工期與時限

總工期為 天。從受益村組足額交納自籌資金后，三日內甲方下達開工通知書之日起算。未按期完成，每延期一日，扣減工程合同總價的2‰。因氣候、地質等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窩工，按期順延。

九、其它未盡事宜可根據施工情景再行商定。

十、本協(xié)議一式四份。甲方、乙方、監(jiān)證方各執(zhí)一份，從自籌資金到位后生效。

附件：承包總價清單

甲方:

代表：

乙方 :

代表：

監(jiān)證方:

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府代表：

村委會代表：

年 月 日

感謝您閱讀“幼兒教師教育網”的《打井合同(范文12篇)》一文，希望能解決您找不到幼師資料時遇到的問題和疑惑，同時，yjs21.com編輯還為您精選準備了打井合同專題，希望您能喜歡！