雇傭合同十一篇

雇傭合同。

居安思危，思則有備，有備無(wú)患。在日常的學(xué)習(xí)工作中，幼兒園教師都會(huì)提前準(zhǔn)備一些能用到的資料。資料的定義比較廣，可以指生活學(xué)習(xí)資料。參考資料會(huì)讓未來(lái)的學(xué)習(xí)或者工作做得更好！所以，你是否知曉幼師資料到底是怎樣的形式呢？考慮到你的需要，小編特地編輯了“雇傭合同十一篇”，歡迎大家參考閱讀。

雇傭合同 篇1

甲方：

身份證號(hào)碼：

家庭住址：

聯(lián)系電話：

乙方：

身份證號(hào)碼：

家庭住址：

聯(lián)系電話：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿的原則就乙方為甲方帶給保姆服務(wù)有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)時(shí)間

乙方從簽定合同之日起，吃住在甲方家里，全天候24小時(shí)照顧老人，每月可休息2天，具體休息時(shí)間雙方臨時(shí)商定。

二、服務(wù)費(fèi)用

服務(wù)費(fèi)用為1200元/月，甲方于每月1日前支付給乙方。

三、服務(wù)資料

(一)照看老人

乙方要對(duì)老人的心理健康、身體健康和安全等狀況全方面負(fù)責(zé)。

1、對(duì)老人要有愛心和耐心，溫和且有笑容，不要哄騙、訓(xùn)斥老人，要按時(shí)給老人吃飯、服藥。

2、逐步養(yǎng)成老人的生活規(guī)律，按時(shí)吃飯睡覺。老人有異常表現(xiàn)隨

時(shí)與甲方溝通，但最好不要當(dāng)老人面說(shuō)。

3、因雙方每日的見面機(jī)會(huì)比較少，所以雙方均將老人每日的飲食、睡眠、外出、特殊狀況進(jìn)行記錄，其他的要求以及推薦也可一并記錄。

4、老人清潔方面：隨時(shí)清洗老人的衣服并歸類放置，督促按時(shí)洗嗽，洗澡。

(二)每日三餐

1、參考冰箱存有的菜品狀況，可自行決定三餐品種，主、副食以及調(diào)料、炊具等廚房用品缺少時(shí)及時(shí)向甲方提出補(bǔ)給要求。

2、生熟菜板不混用。生熟刀具不混用;菜板，洗菜盆和炊具、刀具用過(guò)后要即時(shí)里外清潔;廚房墻壁，柜子，抽油煙機(jī)等要隨時(shí)持續(xù)清潔;冰箱每月至少整理一次。

(三)日常家居清潔

1、在老人睡覺或者有家人照顧時(shí)，進(jìn)行基本家務(wù)工作。

2、主要為擦洗工作。擦地、家具灰塵、鏡子、衛(wèi)生間等等。根據(jù)實(shí)際狀況自行安排，不強(qiáng)求。

四、甲方權(quán)利和義務(wù)

1、甲方有權(quán)要求乙方按照上述服務(wù)資料帶給服務(wù)。

2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方患有疾病等不適合繼續(xù)看護(hù)老人的情形，有權(quán)隨時(shí)解除合同。

3、甲方有義務(wù)按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。

五、乙方權(quán)利和義務(wù)

1、乙方有權(quán)利要求甲方按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。

2、乙方有權(quán)利要求甲方為其工作帶給必備設(shè)備或條件。

3、乙方須自覺履行上述服務(wù)項(xiàng)目，細(xì)心照顧老人。

4、有任何新的需求和推薦，及時(shí)提出。

5、乙方不得隨意將他人帶入甲方家中，不得隨意翻動(dòng)甲方家中物品。

6、乙方如遇親友生病等急事，需臨時(shí)離開時(shí)，應(yīng)征得甲方同意;

7、乙方工作期間，如因其過(guò)錯(cuò)造成甲方及其家人的人身傷害或財(cái)產(chǎn)損毀，應(yīng)付賠償職責(zé)。

8、乙方帶給身份證、戶口本原件以證實(shí)身份。帶給身份證復(fù)印件供留存，終止協(xié)議時(shí)取回。

9、乙方如欲解除合同，則需提前30天通知甲方，乙方不得擅自不辭而別，否則，甲方將追究其違約職責(zé)。

10、甲乙雙方均就對(duì)方保密事宜負(fù)有保密義務(wù)。

六、個(gè)性約定條款

由于乙方年齡較大(60歲)，工作期間發(fā)生意外事故(跌倒摔傷，交通事故)、生病，住院及死亡喪葬由乙方子女負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何職責(zé)。

七、合同的生效

1、本合同自雙方簽字時(shí)生效。

2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

二o一六年四月二十六日二o一六年四月二十六日

延伸閱讀

用通俗的話來(lái)說(shuō)：合同是我們簽署的一份保障自己的協(xié)議。如果我們想要請(qǐng)一位家政阿姨，預(yù)先準(zhǔn)備好保姆雇傭合同簽訂是有保障的，保姆雇傭合同是聘用者與被聘用者雙方簽訂的具有法律效益的文件。簽訂保姆雇傭合同，必須要將注意事項(xiàng)看清楚。常見的保姆雇傭合同模板有哪些呢？工作總結(jié)之家小編收集并整理了“家庭保姆雇傭合同范本”，歡迎您閱讀，希望您能閱讀并收藏。

甲方（雇主）： 身份證號(hào)：

乙方（雇員）： 身份證號(hào)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿的原則就乙方為甲方提供保姆服務(wù)有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)早、中、晚三餐或者中、晚餐，具體協(xié)商確定；

2.清洗的衣物；

3.家務(wù)（室內(nèi)保潔）；

4.接送小孩子上、下學(xué)。

二、服務(wù)時(shí)間

1.原則上每天上午8時(shí)00分至下午7 時(shí)00分。

2.乙方每月可休息四天。

三、服務(wù)費(fèi)用

服務(wù)費(fèi)用為 元/月，甲方于每月15日支付給乙方。

四、甲方權(quán)利和義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照上述服務(wù)內(nèi)容提供服務(wù)；

2.甲方發(fā)現(xiàn)乙方患有疾病等不適合繼續(xù)看護(hù)小孩的情形，有權(quán)隨時(shí)解除合同；

3.甲方有義務(wù)按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。

五、乙方權(quán)利和義務(wù)

1.乙方有權(quán)利要求甲方按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用；

2.乙方須自覺履行上述服務(wù)項(xiàng)目；

3.乙方不得隨意將他人帶入甲方家中，不得隨意翻動(dòng)甲方家中物品，如有偷竊等違法行為，甲方有權(quán)要求其賠償損失并有權(quán)將其移送司法機(jī)關(guān)處理；

4.乙方如遇親友生病等急事，需臨時(shí)離開時(shí)，應(yīng)征得甲方同意；

5.乙方工作期間，如因其過(guò)錯(cuò)造成甲方及其家人的人身傷害或財(cái)產(chǎn)損毀，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；

6.乙方如欲解除合同，則需提前3天通知甲方，乙方不得擅自不辭而別，否則，甲方將追究其違約責(zé)任。

7.乙方在非工作時(shí)間（包括上下班在途時(shí)間）所發(fā)生的事故，由其自己解決，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

六、合同的生效

1.本合同自雙方簽字后生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方： 乙方：

20xx年x月x日 20xx年x月x日

甲方：__________________

乙方：__________________

在遵守國(guó)家法律、法規(guī)遵守《______市外地來(lái)京人員從事農(nóng)行服務(wù)管理》和《______市家政服務(wù)業(yè)行業(yè)公約》的前提下，為保護(hù)各自的合法權(quán)益不受侵犯，各方自愿簽定并自覺遵守本合同：

一、服務(wù)內(nèi)容

請(qǐng)?jiān)谙旅娓黜?xiàng)中選擇所需要服務(wù)的內(nèi)容，或其它新的服務(wù)項(xiàng)目一并填在括號(hào)內(nèi)（______）。

1、家務(wù)；

2、看護(hù)嬰兒；

3、照看孩子；

4、照顧老人（男、女）；

5、照顧老人（不能自理：男、女）；

6、看護(hù)病人（男、女）；

7、看護(hù)病人（半自理：男、女）；

8、看護(hù)病人（不能自理：男、女）；

9、醫(yī)院陪住；

10、接送學(xué)生。

二、乙方的權(quán)利和責(zé)任

1、向甲方提供家庭服務(wù)員。建有家庭服務(wù)員輸送基地并保持經(jīng)常聯(lián)系，家庭服務(wù)員來(lái)源明白、身份清楚、手續(xù)完備。向甲方一次性收取家庭服務(wù)員使用費(fèi)及手續(xù)費(fèi)共______元整。

2、乙方收取甲方押金______元整。在家庭服務(wù)員服務(wù)期滿，甲方將家庭服務(wù)員安全送回乙方，并確認(rèn)家庭服務(wù)員服務(wù)期間內(nèi)的______已結(jié)清及無(wú)其它勞務(wù)糾紛后，乙方如數(shù)把押金送還給甲方。

3、對(duì)甲方自愿贈(zèng)給家庭服務(wù)員的衣物和預(yù)付的______，屬雙方自愿行為，乙方不負(fù)責(zé)追回。每月收取家政服務(wù)務(wù)管理費(fèi)______元。

4、對(duì)新到的家庭服務(wù)員和服務(wù)員期滿回到公司的家庭服務(wù)員，公司視情況對(duì)期進(jìn)行職業(yè)道德教育和職業(yè)再培訓(xùn)，并重新安排上崗。

三、甲方的權(quán)利和責(zé)任

1、及時(shí)按月付給家庭服務(wù)員足額的勞務(wù)______元整（具體______數(shù)額在簽定本合同時(shí)，由雙方協(xié)商而定）。家庭服務(wù)員休息日每月不少于三天，遇國(guó)家規(guī)定的節(jié)、假日，不能休息的，雙方協(xié)商，適當(dāng)加薪。不得拖欠或扣發(fā)家庭服務(wù)員的______。

2、交納家庭服務(wù)員使用費(fèi)及手續(xù)費(fèi)后，一年內(nèi)免費(fèi)享有正常更換三次家庭服務(wù)員的機(jī)會(huì)。

3、向家庭服務(wù)員提供免費(fèi)正常食宿。不得安排其與異性成年人同居一室。并做到平等待人、不岐視、不虐待、保證家庭服務(wù)員服務(wù)期間人身財(cái)產(chǎn)的安全。有義務(wù)對(duì)家庭服務(wù)員的家政服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)。

4、家庭服務(wù)員突發(fā)急病或其它傷害時(shí)，應(yīng)采取必要措施，治病救人。因從事合同規(guī)定的工作致傷，應(yīng)適當(dāng)擔(dān)負(fù)家庭服務(wù)員醫(yī)療、醫(yī)藥費(fèi)用。

5、不得強(qiáng)迫家庭服務(wù)員從事合同以外的工作，不得將家庭服務(wù)員帶往其它省市，不得私自將家庭服務(wù)員轉(zhuǎn)讓給他人服務(wù)。

6、根據(jù)______市的有關(guān)規(guī)定，為家庭服務(wù)員辦理《暫住證》、《婚育證》等。

7、有權(quán)要求和安排家庭服務(wù)員重新進(jìn)行體檢，如果體檢不合格，費(fèi)用由家庭服務(wù)員承擔(dān)，反之，由甲方承擔(dān)。

8、有權(quán)拒絕家庭服務(wù)員將同鄉(xiāng)、親友帶入家中。有權(quán)拒絕家庭服務(wù)員使用家中長(zhǎng)途電話。

9、甲方家中手飾、珠寶、現(xiàn)金等貴重物品應(yīng)自行妥善保管。對(duì)家庭服務(wù)員因工作失誤造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)同其協(xié)商解決或求助法律幫助。不得侵犯家庭服務(wù)員的人員權(quán)益。

10、發(fā)現(xiàn)家庭服務(wù)員患有不能勝任家政服務(wù)的疾病，應(yīng)及時(shí)將其送回乙方，并解除合同。

四、乙方的權(quán)利和責(zé)任

1、尊重和維護(hù)甲方、乙方的合法權(quán)利，自覺履行本合同規(guī)定的家政服務(wù)項(xiàng)目，熱誠(chéng)服務(wù)。

2、享有按月、按時(shí)得到勞務(wù)______的權(quán)利，每月休息日不少于三天，如需加班，有權(quán)同甲方協(xié)商，增加______。

3、有權(quán)拒絕甲方提出一切不合理的要求。有權(quán)維護(hù)自己的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯。

4、安心做好家政服務(wù)工作；如遇特殊情況（親屬患病、家有急事等），需回家處理時(shí)，應(yīng)先征得甲方的同意并報(bào)乙方備案，履行請(qǐng)假或終止合同手續(xù)。不得擅自離崗。

5、不得擅自將親友及他人帶入甲方家中，不得隨便翻拿甲方家中物品，如有偷竊等違法行為，經(jīng)核實(shí)屬實(shí)，送有關(guān)部門依法處理。

6、不得參與甲方家庭及鄰糾紛，尊重甲方家的生活習(xí)慣，不得虐待所服務(wù)對(duì)象。

7、不得與其他家政服務(wù)人員惡意患通，損害甲、乙各方的合法權(quán)益。

8、合同期滿或中途解除合同，應(yīng)回乙方報(bào)到，等待乙方重新安排家政服務(wù)工作。如擅自離去，一切后果自負(fù)。

五、其它

1、簽定合同時(shí)，甲方應(yīng)按規(guī)定交納家庭服務(wù)員使用費(fèi)、手續(xù)費(fèi)和押金。家庭服務(wù)員使用費(fèi)和手續(xù)費(fèi)一律不退。合同終止，憑押金收據(jù)條結(jié)算押金。

2、合同期滿、合同內(nèi)容變更、終止等。甲方應(yīng)及時(shí)到乙方辦理相關(guān)手續(xù)。愿意繼續(xù)聘用原家庭服務(wù)員，請(qǐng)?jiān)?天內(nèi)到乙方簽定新一輪合同。如甲方與乙方私下達(dá)成服務(wù)協(xié)議，一但發(fā)生任何問(wèn)題，乙方概不負(fù)責(zé)。并保留追究其責(zé)任的權(quán)利。

3、合同期未滿，單方要求解除合同，應(yīng)提前3天通知對(duì)方，無(wú)故要求解除合同的，應(yīng)由違約方交納違約金______元。合同執(zhí)行期間，如發(fā)生糾紛，應(yīng)先協(xié)商解決，解決不了可尋求法律幫助。

本協(xié)議一式三份每方各執(zhí)一份簽字生效！

甲方簽名：__________________

乙方簽名：__________________

______年______月______日

甲方：

乙方：

丙方：

在遵守國(guó)家法律、法規(guī)的前提下，為保護(hù)各自的合法權(quán)益不受侵犯，各方自愿簽定并自覺遵守本合同：

一、服務(wù)內(nèi)容

乙方為甲方生活護(hù)理，買菜、做一日三餐(早、中、晚)、洗衣被、打掃衛(wèi)生、家務(wù)等。

二、丙方的權(quán)利和責(zé)任

向甲方提供家政服務(wù)員。建有家政服務(wù)員輸送基地并保持經(jīng)常聯(lián)系，并保證家政服務(wù)員來(lái)源明白、身份清楚、手續(xù)完備、身體健康。向甲方一次性收取家政服務(wù)員使用費(fèi)及手續(xù)費(fèi)共400元整(半月內(nèi)共可為甲方紹家政服務(wù)員三次，不再收費(fèi))。

三、甲方的權(quán)利和責(zé)任

1、及時(shí)按月付給家政服務(wù)員試用工資為元整，試用期為一個(gè)月(在一個(gè)月內(nèi)對(duì)乙方的工作不滿意，可要求解除合同，并只支付乙方試用期工資元整)試用期過(guò)后可增加到元每月。家政服務(wù)員休息日每月二天(含國(guó)家規(guī)定的節(jié)、假日)。不得拖欠或扣發(fā)家政服務(wù)員的工資。

2、向家政服務(wù)員提供免費(fèi)正常餐食。并做到平等待人、不岐視、不虐待、保證家政服務(wù)員服務(wù)期間人身財(cái)產(chǎn)的安全。有義務(wù)對(duì)家政服務(wù)員的家政服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)。對(duì)家政服務(wù)員的服務(wù)不滿意可隨時(shí)解雇服務(wù)員，中止此合同，須提前一個(gè)月告知乙方，并按天支付該月工資。

3、有權(quán)要求和安排家政服務(wù)員進(jìn)行體檢，如果體檢不合格，費(fèi)用由家政服務(wù)員承擔(dān)，反之，由甲方承擔(dān)。

4、有權(quán)拒絕家政服務(wù)員將同鄉(xiāng)、親友帶入家中。有權(quán)拒絕家政服務(wù)員使用家中長(zhǎng)途電話。

5、甲方家中手飾、珠寶、現(xiàn)金等貴重物品應(yīng)自行妥善保管。對(duì)家政服務(wù)員因工作失誤造成的經(jīng)濟(jì)損失，有權(quán)要求家政服務(wù)員進(jìn)行賠償。

6、發(fā)現(xiàn)家政服務(wù)員患有不能勝任家政服務(wù)的疾病，可立即中止合同，并按實(shí)際工作天數(shù)給付家政服務(wù)員工資(每天60元)。在工作中家政服務(wù)員應(yīng)注意自身安全，發(fā)生安全事故，按事故責(zé)任劃分甲乙雙方各負(fù)其責(zé)。

四、乙方的權(quán)利和責(zé)任

1、尊重和維護(hù)甲方、丙方的合法權(quán)利，自覺履行本合同規(guī)定的家政服務(wù)項(xiàng)目，熱誠(chéng)服務(wù)。

2、享有按月、按時(shí)得到勞務(wù)工資的權(quán)利，每月休息日二天(含節(jié)假日)，如需加班，有權(quán)同甲方協(xié)商，增加工資。

3、有權(quán)拒絕甲方提出一切不合理的要求。有權(quán)維護(hù)自己的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯。

4、安心做好家政服務(wù)工作；如遇特殊情況(親屬患病、家有急事等)，需回家處理時(shí)，應(yīng)先征得甲方的同意，不得擅自離崗，并同意該月按實(shí)際工作天數(shù)支付工資。

5、必須尊重雇主服務(wù)對(duì)象，不得參與甲方家政及鄰里糾紛，尊重甲方家的生活習(xí)慣，不得虐待所服務(wù)對(duì)象。不得擅自將親友及他人帶入甲方家中，不得隨便翻拿甲方家中物品。

6、不得與其他家政服務(wù)人員惡意患通，損害甲、丙各方的合法權(quán)益。

7、乙方提前中止合同，需提前一個(gè)月通知甲方，該月工資按實(shí)際工作天數(shù)支付。本協(xié)議一式三份，雙方各執(zhí)一份簽字生效，均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

丙方：

20xx年xx月xx日

甲方(雇主)：____________身份證號(hào)：________________________

乙方(雇員)：____________身份證號(hào)：________________________

現(xiàn)應(yīng)甲方需求，乙方申請(qǐng)，乙方承諾為甲方提供家政服務(wù)。為了明確雙方權(quán)利義務(wù)，特訂立如下合同，供雙方共同遵守：

一、雙方約定事項(xiàng)

1、乙方的權(quán)利與義務(wù)責(zé)任：

1)乙方需要完成甲方家中老人的一日三餐(三餐以清淡為主，口味不可太重，食物不可過(guò)于辛辣或難以消化)，以及甲方老人家中的日常家務(wù)(買菜，做飯，洗碗，打掃室內(nèi)衛(wèi)生,老人衣物的清洗和住院期間的日常護(hù)理)。甲方不得給乙方隨意增加規(guī)定以外的服務(wù)內(nèi)容和工作量。

2)根據(jù)______市有關(guān)規(guī)定，乙方必須持有身份證，保證身份清楚、手續(xù)完備、身體健康、無(wú)不良社會(huì)記錄，且將身份證復(fù)印件一份交甲方留存。

3)尊重和維護(hù)甲方合法權(quán)利，自覺履行本合同規(guī)定的家政服務(wù)項(xiàng)目，熱誠(chéng)服務(wù)。

4)享有按月、按時(shí)得到勞務(wù)工資的權(quán)利。

5)有權(quán)拒絕甲方提出一切不合理的要求。有權(quán)維護(hù)自己的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯。

6)安心做好家政服務(wù)工作;如遇特殊情況(親屬患病、家有急事等)，需回家處理時(shí)，應(yīng)先征得甲方的同意，履行請(qǐng)假或終止合同手續(xù)。乙方不得擅自不辭而別，否則，甲方將追究其違約責(zé)任。

2、甲方的權(quán)利和責(zé)任：

1)及時(shí)按月付給乙方足額的勞務(wù)工資________元整。

2)甲方向乙方提供免費(fèi)正常食宿。并做到平等待人、不岐視、不虐待。

3)發(fā)現(xiàn)乙方患有傳染性疾病等不能勝任家政服務(wù)的疾病，或因身體突發(fā)意外事件，即自動(dòng)解除勞動(dòng)合同，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

二、薪金

甲方每月_____日前支付給乙方人民幣_(tái)_______元整。

三、其他責(zé)任

1、如遇甲方老人突然病故，本合同將自動(dòng)終止，乙方自動(dòng)離開甲方家，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任，也不涉及任何財(cái)產(chǎn)分割問(wèn)題。

2、合同期未滿，單方要求解除合同，應(yīng)提前_____天通知對(duì)方。

四、本合同自甲乙雙方簽字，乙方向甲方提交身份證復(fù)印件后生效。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(簽字)：_____________________乙方(簽字)：____________________

電話：__________________________電話：__________________________

簽約時(shí)間：________年____月____日簽約時(shí)間：________年____月____日

甲方：

身份證號(hào)碼：

家庭 住 址：

聯(lián) 系電 話：

乙方：

身份證號(hào)碼： 家庭 住 址： 聯(lián) 系電 話：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿的原則就乙方為甲方提供保姆服務(wù)有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)時(shí)間

乙方從簽定合同之日起，吃住在甲方家里，全天候24小時(shí)照顧老人，每月可休息 2天，具體休息時(shí)間雙方臨時(shí)商定。

二、服務(wù)費(fèi)用

服務(wù)費(fèi)用為20xx元/月，甲方于每月日前支付給乙方。

三、服務(wù)內(nèi)容

（一）照看老人

乙方要對(duì)老人的心理健康、身體健康和安全等情況全方面負(fù)責(zé)。

1、對(duì)老人要有愛心和耐心，溫和且有笑容，不要哄騙、訓(xùn)斥老人，要按時(shí)給老人吃飯、服藥。

2、逐步養(yǎng)成老人的生活規(guī)律，按時(shí)吃飯睡覺。老人有異常表現(xiàn)隨時(shí)與甲方溝通，但最好不要當(dāng)老人面說(shuō)。

3、因雙方每日的見面機(jī)會(huì)比較少，所以雙方均將老人每日的飲食、睡眠、外出、特殊情況進(jìn)行記錄，其他的要求以及建議也可一并記錄。

4、老人清潔方面：每日早晨溫水洗臉洗手，每星期給老人洗腳和用毛巾擦洗身體，及時(shí)幫助老人接大小便并清理干凈。隨時(shí)清洗老人的衣服并歸類放置。

（二）每日三餐

1、參考冰箱存有的菜品情況，可自行決定三餐品種，主、副食以及調(diào)料、炊具等廚房用品缺少時(shí)及時(shí)向甲方提出補(bǔ)給要求。

2、生熟菜板不混用。生熟刀具不混用；菜板,洗菜盆和炊具、刀具用過(guò)后要即時(shí)里外清潔；廚房墻壁,柜子,抽油煙機(jī)等要隨時(shí)保持清潔；冰箱每月至少整理一次。

（三）日常家居清潔

1、在老人睡覺或者有家人照顧時(shí)，進(jìn)行基本家務(wù)工作。

2、主要為擦洗工作。擦地、家具灰塵、鏡子、衛(wèi)生間等等。根據(jù)實(shí)際情況自行安排，不強(qiáng)求。

四、甲方權(quán)利和義務(wù)

1、甲方有權(quán)要求乙方按照上述服務(wù)內(nèi)容提供服務(wù)。

2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方患有疾病等不適合繼續(xù)看護(hù)老人的情形，有權(quán)隨時(shí)解除合同。

3、 甲方有義務(wù)按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。

五、乙方權(quán)利和義務(wù)

1、乙方有權(quán)利要求甲方按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。

2、乙方有權(quán)利要求甲方為其工作提供必備設(shè)備或條件。

3、乙方須自覺履行上述服務(wù)項(xiàng)目，細(xì)心照顧老人。

4、有任何新的需求和建議，及時(shí)提出。

5、乙方不得隨意將他人帶入甲方家中，不得隨意翻動(dòng)甲方家中物品，如有偷竊等違法行為，甲方將移送司法機(jī)關(guān)處理。

6、乙方如遇親友生病等急事，需臨時(shí)離開時(shí)，應(yīng)征得甲方同意；

7、 乙方工作期間，如因其過(guò)錯(cuò)造成甲方及其家人的人身傷害或財(cái)產(chǎn)損毀，應(yīng)付賠償責(zé)任。

8、乙方提供身份證、戶口本原件以證實(shí)身份。提供身份證復(fù)印件供留存，終止協(xié)議時(shí)取回。

9、乙方如欲解除合同，則需提前30天通知甲方，乙方不得擅自不辭而別，否則，甲方將追究其違約責(zé)任。

10、甲乙雙方均就對(duì)方隱私事宜負(fù)有保密義務(wù)。

六、合同的生效

1、本合同自雙方簽字時(shí)生效。

2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方： 乙方：

二oxx年十月 日 二oxx年十月 日

合同是現(xiàn)在必不可少的一個(gè)東西，它對(duì)我們有很大的幫助，安裝工程也是現(xiàn)代大學(xué)生工程專業(yè)必學(xué)之一的學(xué)習(xí)課程。只不過(guò)，您又知不知道安裝工程合同范本又有什么類型呢？下面是工作總結(jié)之家小編幫大家編輯的《安裝工程合同模板示例》，供您參考，希望能夠幫助到大家。

甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，就甲方委托乙方負(fù)責(zé)甲方電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)事宜簽署以下it外包服務(wù)合同，細(xì)則如下：

1、甲方為了實(shí)現(xiàn)公司日常辦公設(shè)備使用的高效化，降低辦公設(shè)備使用成本，提高辦公設(shè)備的實(shí)際使用效能，充分發(fā)揮現(xiàn)有管理網(wǎng)絡(luò)等辦公設(shè)備價(jià)值，提高企業(yè)效益，決定由乙方負(fù)責(zé)為甲方提供終端電腦系統(tǒng)、顯示器設(shè)備等辦公設(shè)備的維護(hù)，設(shè)備清單詳見《附件》。

2、甲乙雙方約定，維護(hù)費(fèi)用及結(jié)算辦法：包月服務(wù)，__臺(tái)電腦設(shè)備，__元/臺(tái)，合計(jì)優(yōu)惠服務(wù)費(fèi)為___元/月，大寫：人民幣_(tái)______整。乙方于次月的6日前開具上月服務(wù)費(fèi)發(fā)票，甲方憑發(fā)票付款。

3、甲方指定專人負(fù)責(zé)與乙方對(duì)口聯(lián)絡(luò)溝通，每次維護(hù)前明確提出要求，準(zhǔn)確描述故障現(xiàn)象等，為乙方提供出入許可，現(xiàn)場(chǎng)引導(dǎo)協(xié)調(diào)，提供現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)需要的基本條件，有利乙方工作人員準(zhǔn)確快速處理，并對(duì)維護(hù)工單監(jiān)督簽名確認(rèn)。為保障甲方利益，維護(hù)前甲方要和乙方工作人員申明需注意事項(xiàng)，預(yù)防維護(hù)工作造成不必要的額外損失，每次維護(hù)作業(yè)必須經(jīng)甲方經(jīng)辦人在工單上簽名后，乙方才開始工作。

4、在合同簽訂后3日內(nèi)，乙方應(yīng)安排專門的專業(yè)技術(shù)人員與甲方的負(fù)責(zé)人一起對(duì)《附件》所列的設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全面檢查復(fù)核，并對(duì)每個(gè)設(shè)備編碼登記和貼標(biāo)。設(shè)備登記一覽表一式兩份，甲乙雙方各保存一份。維護(hù)以該表登記在冊(cè)的設(shè)備為乙方責(zé)任范圍。甲方不得單方撕毀設(shè)備上的編碼封標(biāo)，否則，乙方不予維護(hù)。對(duì)不屬于《附件》登記的設(shè)備，乙方不承擔(dān)維護(hù)責(zé)任。

5、日常巡檢：1次/月；定期如下：

（1）硬件保養(yǎng)及故障診斷，如涉及到電腦、主板、顯示器的線路板、電源的芯片級(jí)維修其費(fèi)用另計(jì)，不屬于此合同范圍內(nèi)責(zé)任，包括為甲方提供的更換硬件、配件建議等，其費(fèi)用都需另計(jì)，具體價(jià)格甲乙雙方友好協(xié)商決定。

（2）軟件調(diào)試、升級(jí)，數(shù)據(jù)備份及維護(hù)，以提高計(jì)算機(jī)的病毒、木馬、黑客、惡意代碼等的防御能力。

（3）網(wǎng)絡(luò)暢通，網(wǎng)絡(luò)安全及保障防護(hù)，排除網(wǎng)絡(luò)故障，網(wǎng)絡(luò)查毒、殺毒。網(wǎng)絡(luò)的提升事宜與用戶商議后決定。

注：乙方服務(wù)為甲方提供安全穩(wěn)定的辦公平臺(tái)，（不包括各類特殊應(yīng)用軟件的保障），如：erp應(yīng)用軟件，設(shè)計(jì)專用軟件，蘋果機(jī)設(shè)計(jì)專用軟件等，如需乙方提供維護(hù)其費(fèi)用通過(guò)友好協(xié)商另計(jì)。乙方建議甲方使用正版軟件，其軟件的版權(quán)糾紛均由甲方自行承擔(dān)。

6、乙方在接到甲方維護(hù)要求后必須盡快給予明確處理，復(fù)雜困難問(wèn)題，不能及時(shí)解決的必須給甲方明確答復(fù)處理的措施和需要的準(zhǔn)備時(shí)間。

通常到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間為約2~4小時(shí)，如情況特殊，甲乙雙方本著相互理解，友好溝通的方式協(xié)商，盡快處理故障，解決問(wèn)題并維護(hù)完工后及時(shí)交付甲方使用。

7、乙方對(duì)甲方設(shè)備維護(hù)范圍僅限于此合同注明地址的貼標(biāo)設(shè)備，如甲方出現(xiàn)地址變遷等情況造成乙方維護(hù)成本增加，包月維護(hù)費(fèi)用將酌情增加。如甲方要求維護(hù)貼標(biāo)范圍外的設(shè)備，其費(fèi)用可按單次維護(hù)維修結(jié)算，也可將該設(shè)備加入包月合同按月結(jié)，具體按實(shí)際情況甲乙雙方友好協(xié)商另計(jì)。

8、針對(duì)人為故障

甲方未經(jīng)乙方許可，人為惡意損壞損毀、拆開《附件》所登記設(shè)備換配件等，乙方將不承擔(dān)任何維護(hù)責(zé)任和其他相關(guān)法律責(zé)任。如需乙方提供維護(hù)維修其費(fèi)用通過(guò)友好協(xié)商另計(jì)。

甲方人員擅自對(duì)路由器、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行的操作，如果產(chǎn)生的后果影響到整個(gè)大網(wǎng)絡(luò)全部癱瘓，乙方將按_80_元/臺(tái)/次收取人工費(fèi)，硬件費(fèi)用另計(jì)。并將事故原由通報(bào)甲方相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

9、關(guān)于涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)和版權(quán)的相關(guān)聲明：

甲方雙方均嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)著作權(quán)》《中華人民共和國(guó)專利法》《中華人民共和國(guó)信息法》及其有關(guān)條例。未經(jīng)對(duì)方許可不得泄露對(duì)方技術(shù)和商業(yè)秘密。

10、解決合同糾紛的方法：

在本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方約定向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

11、本合同有效期自____年月日起至_____年月日。若合同到期前一個(gè)月內(nèi)雙方均不提出終止協(xié)議的書面要求，該合同自動(dòng)延期____年，除非一方在合同順延期內(nèi)對(duì)合同履行提前一個(gè)月內(nèi)以書面形式提出異議要求終止合同，則順延期滿后合同有效期將自動(dòng)再次順延，順延次數(shù)不限，每次順延有效期為__年。

12、合同生效期內(nèi)，甲、乙雙方均不得無(wú)故取消合同，如需變動(dòng)合同內(nèi)容，必須以書面形式提出申請(qǐng)，如雙方達(dá)成一致由雙方代表人簽章生效。

13、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自甲乙雙方代表人簽章后生效。附件屬于合同不可分割的一部分，經(jīng)簽章確認(rèn)生效，與本合同具有同等效力。

甲方：

乙方：

簽訂合同日期：年月日

簽訂地址：

甲方：

乙方：施工隊(duì)

甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同。

一、工程概況

工程地點(diǎn)：

工程裝飾裝修建筑面積：

工程做法：按甲方提供的圖紙和要求進(jìn)行裝修

工程承包方式: 乙方包工，材料由甲方提供

二、清包工費(fèi)￥： 大寫：

其中電工 元，木工 元，油漆工 元。

三、 付款方式

工程竣工付 元;保修金 400元，從竣工之日起1年后支付。

四、 設(shè)計(jì)

甲方向乙方提供圖紙一套。

五、施工

1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求施工，確保工程質(zhì)量。若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方監(jiān)理人員有權(quán)要求乙方翻工，翻工所需材料由乙方負(fù)責(zé)。

2、乙方施工中應(yīng)注意安全，施工中的安全問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)。

六、 材料

1、 乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購(gòu)材料清單，甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時(shí)采購(gòu)材料供施工隊(duì)使用。

2、 未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購(gòu)材料，若已采購(gòu)，甲方有權(quán)無(wú)條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。

3、乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng)。

4、乙方應(yīng)做好對(duì)施工成品的保護(hù)工作。

5、 未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價(jià)格加倍從人工費(fèi)中扣除。

七、 工期

從 201 年 3月 日起至 201 年 月 日止，工期為 天，因甲方因素拖延工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費(fèi)50元/天。

八、垃圾清運(yùn)

1、垃圾應(yīng)日日清。

2、 垃圾應(yīng)由乙方清運(yùn)至甲方指定的垃圾堆放場(chǎng)所。

九、勞動(dòng)力管理

1、 乙方指定由 為工地現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。

2、 乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員。

3、 未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

十、施工機(jī)具

乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)。

十一、工地現(xiàn)場(chǎng)管理

1、 現(xiàn)場(chǎng)禁止使用明火。

2、 油漆材料必須和其他材料分開放置。

十二、維修

1、 因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無(wú)償維修。

2、 普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時(shí)維修，特殊情況乙方必須在24小時(shí)內(nèi)趕到并維修。

3、 若因乙方未能按合同及時(shí)完成維修，甲方可以安排其他施工隊(duì)進(jìn)行維修工作，所發(fā)生的人工費(fèi)用按實(shí)從保修金中扣除。

十三、合同爭(zhēng)議

1、 出現(xiàn)爭(zhēng)議，甲乙雙方先協(xié)商。

2、 協(xié)商不成可向爭(zhēng)議所在地法院提起訴訟。

十四、合同生效

1、本合同雙方蓋章、簽字后生效。

2、本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí) 份。

甲方：(簽章) 乙方：(簽章) 簽約地址：

簽約日期：

編號(hào):在zh/ nm/lw 20xxno

內(nèi)蒙古郵苑小區(qū)（北區(qū)）工程機(jī)電安裝

工程施工合同

發(fā) 包 方：淮安市鎮(zhèn)淮建筑工程有限公司內(nèi)蒙古郵苑小區(qū)項(xiàng)目部

承 包 方：施工地址：呼和浩特市興安路西側(cè)，康復(fù)街北側(cè)

20xx年月日

發(fā)包方（全稱）：淮安市鎮(zhèn)淮建筑工程有限公司內(nèi)蒙古郵苑小區(qū)項(xiàng)目部（簡(jiǎn)稱：甲

方）

承包方（全稱）： （簡(jiǎn)稱：乙方）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)建設(shè)工程安全管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程的具體情況和呼和浩特市建筑相關(guān)管理制度的有關(guān)規(guī)定，就內(nèi)蒙古郵政生產(chǎn)指揮調(diào)度中心水、暖、電氣結(jié)構(gòu)預(yù)留、預(yù)埋及安裝工程等有關(guān)事宜，簽訂本合同，并嚴(yán)肅履行，具體內(nèi)容如下：

第一條 工程項(xiàng)目

一、工程名稱：內(nèi)蒙古郵苑小區(qū)（北區(qū)）工程機(jī)電安裝工程。

二、工程地點(diǎn)：呼和浩特市興安路西側(cè)，康復(fù)街北側(cè)

三、分包工程范圍：包括但不限于工程圖紙及圖中所隱含（含竣工前所發(fā)生的全部設(shè)計(jì)變更、工程洽商等）的地上、地下部分等范圍的全部給排水工程、采暖工程、電氣、弱電工程也包含了現(xiàn)場(chǎng)臨水臨電等的維護(hù)（即：除開發(fā)商單獨(dú)分包工程之外的所有安裝工程）。

四、承包方式：包工、包料、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包驗(yàn)收、包安全文明施工。

五、工程范圍及內(nèi)容：

5.1給排水、采暖安裝工程

給排水及采暖工程中，各系統(tǒng)安裝、強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)、系統(tǒng)通水試驗(yàn)、系統(tǒng)吹（沖）洗（脫脂）試驗(yàn)、系統(tǒng)消毒、通球試驗(yàn)、系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試均在本合同工程范圍內(nèi)。

1〉 給水系統(tǒng)

本系統(tǒng)施工范圍包括整個(gè)工程圖紙及設(shè)計(jì)變更所示范圍內(nèi)的全部給水工程，工程內(nèi)容包括但不限于：

a：一、二次結(jié)構(gòu)部分預(yù)留、預(yù)埋等工作及預(yù)埋洞口的疏通工作。

b：建筑物外墻面1.5米至各用水點(diǎn)包括地下、消防水箱間、住宅室內(nèi)供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安裝；及附屬閥門、水表等的安裝。包括干管、支管及公共部分衛(wèi)生間至水龍頭、衛(wèi)生器具及給排水配件（附件）安裝。

c：所安裝管道范圍之內(nèi)的所有管道安裝、閥門、水表安裝的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安裝、防腐、刷漆；

d：所屬安裝范圍之內(nèi)的所有閥門、儀表等配件安裝；

e：圖紙范圍內(nèi)所有給水系統(tǒng)管道、閥門等的保溫、防結(jié)露處理，設(shè)備、水表、管道色環(huán)標(biāo)識(shí)、水流方向標(biāo)識(shí)及文字標(biāo)識(shí)及水表間內(nèi)的水表文字標(biāo)識(shí)等。管道、支架的刷漆，管道防腐等；

f：所施工管道穿一、二次結(jié)構(gòu)預(yù)留預(yù)埋套管之內(nèi)的封堵、穿二次結(jié)構(gòu)套管外封堵及除結(jié)構(gòu)預(yù)留洞以外的管洞封堵，結(jié)構(gòu)預(yù)留以外的預(yù)留預(yù)埋工作；

g：設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及設(shè)計(jì)變更、洽商等要求的其它內(nèi)容；設(shè)計(jì)交底及甲方工程技術(shù)部門提出的施工、技術(shù)要求之內(nèi)的所有內(nèi)容；

h：所屬安裝范圍之內(nèi)的所有管道安裝、設(shè)備、閥門、儀表等安裝；

i：住宅部分戶內(nèi)衛(wèi)生器具安裝；

j：所施工范圍之內(nèi)所有系統(tǒng)（含閥門）的強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)、水壓試驗(yàn)、沖洗、消毒、通水、最終管道吹洗、系統(tǒng)試運(yùn)行、運(yùn)行調(diào)試工作及配合資料員做好相關(guān)資料的整理歸檔等全部工作。

2〉排水系統(tǒng)

本系統(tǒng)施工范圍包括整個(gè)工程圖紙范圍內(nèi)的全部排水工程，工程內(nèi)容包括但不限于：

a：一、二次結(jié)構(gòu)部分預(yù)留、預(yù)埋等工作及預(yù)埋洞口的疏通工作。

b：自室內(nèi)各用戶廚房、衛(wèi)生間潔具（含地漏）開始至管井內(nèi)所有排水管干、立、支管（含透氣管及透氣帽）出戶管道（至距外墻皮1.5米）安裝；

c：屋面各機(jī)房排水管道、地漏安裝；

d：管道附屬清掃口、檢查口、伸縮節(jié)、阻火圈等的安裝；

f：所屬管道套管（墻體、頂板按規(guī)范要求）制作安裝，套管內(nèi)管道封堵及結(jié)構(gòu)預(yù)留洞以外的管洞封堵；

g：管道支、吊、托架的制作安裝；管道及支架的防腐、刷漆；管道設(shè)計(jì)、規(guī)范要求的管道防腐、保溫、防結(jié)露；

h：設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及設(shè)計(jì)變更、洽商等要求的其他內(nèi)容；設(shè)計(jì)交底及甲方工程技術(shù)部門提出的所有技術(shù)要求；

i：管道安裝、設(shè)備閥門、儀表安裝；

j：公共部分衛(wèi)生間、各功能房間排水系統(tǒng)管道安裝、衛(wèi)生器具（含地漏）及給排水配件安裝；

k：所有排水系統(tǒng)設(shè)備、管道色環(huán)及文字標(biāo)識(shí)；

l：所有施工系統(tǒng)（含閥門）的強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)、沖洗、通水、通球等全部工作。系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)試及配合資料員做好相關(guān)資料的整理歸檔等全部工作。 3〉雨水、空調(diào)冷凝水系統(tǒng)：

本系統(tǒng)施工范圍內(nèi)包括工程圖紙（含土建部分圖紙）范圍內(nèi)全部雨水、空調(diào)冷凝水工程，工程內(nèi)容包括但不限于：

a：從雨水斗開始，各種雨水、冷凝水立管、支管、水平管（建筑物外墻皮1.5米以內(nèi)）等管道（含屋頂機(jī)房外排雨水）及配件的檢查、清掃、安裝及灌水等試驗(yàn)；

b：各種管道檢查口及伸縮節(jié)、阻火圈等配件的安裝、檢查及試驗(yàn)；

c：一、二次結(jié)構(gòu)部分預(yù)留、預(yù)埋等工作及預(yù)埋洞口的疏通工作。

d：各種吊架與支架的制作安裝及刷漆等；

e：除一次結(jié)構(gòu)預(yù)留預(yù)埋以外的其余部分的預(yù)留預(yù)埋；

f：設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及設(shè)計(jì)變更、洽商等要求的其他內(nèi)容；設(shè)計(jì)家底及甲方工程技術(shù)部門提出的技術(shù)要求；

g：混凝土預(yù)留洞內(nèi)加套管及二次結(jié)構(gòu)內(nèi)加套管（含預(yù)留洞）以及套管內(nèi)加填料、堵洞、套管與管之間縫隙的封堵；

h：所有施工系統(tǒng)的強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)、灌水、通水、通球、運(yùn)行調(diào)試等全部工作。

j：所施工范圍之內(nèi)的系統(tǒng)的灌水試驗(yàn)、通水試驗(yàn)、最終管道吹洗、運(yùn)行調(diào)試及配合資料員做好相關(guān)資料的整理歸檔等全部工作；

5〉熱水系統(tǒng)：

本系統(tǒng)施工范圍包括圖紙范圍內(nèi)的全部熱水工程，工程內(nèi)容包括但不限于： a：各住宅用戶的熱水器至廚房間、衛(wèi)生間各用水點(diǎn)之間的管道及管道附屬閥門安裝、配件（附件）安裝等；

b：所安裝管道范圍之內(nèi)的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安裝、刷漆、防腐；

c：所屬施工范圍之內(nèi)的管道、閥門、儀表等配件安裝；

d：所有施工系統(tǒng)（含閥門）的強(qiáng)度嚴(yán)密試驗(yàn)、水壓試驗(yàn)、消毒沖洗、通水、

最終管道吹洗、系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)試及資料的收集、配合資料員編制整理歸檔的全部工作；

e：設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及設(shè)計(jì)變更、洽商等要求的其它內(nèi)容；設(shè)計(jì)交底及甲方工程技術(shù)部門提出的施工、技術(shù)要求之內(nèi)的內(nèi)容；

f：所施工范圍之內(nèi)的系統(tǒng)得強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)、沖洗、通水試驗(yàn)、最終管道吹洗、運(yùn)行調(diào)試及配合資料員做好相關(guān)資料的整理歸檔等全部工作；

6〉采暖系統(tǒng)：

本系統(tǒng)施工范圍包括全部工程圖紙范圍內(nèi)的全部采暖工程，工程內(nèi)容包括但不限于：

a：一、二次結(jié)構(gòu)部分預(yù)留、預(yù)埋等工作及預(yù)埋洞口的疏通工作。

b：建筑物外墻面1.5米至至各用戶采暖終端處的管道干、立、支管的安裝，所屬管道閥門安裝、儀表安裝、分集水器的制作安裝、散熱器安裝及其配件（附件）安裝；

c：所有管道、閥門及設(shè)備的刷漆、防腐、保溫、文字標(biāo)識(shí)、色環(huán)標(biāo)識(shí)及水流方向標(biāo)識(shí)等；

d：所屬管道穿一、二次結(jié)構(gòu)（墻體、頂板）套管制作安裝，套管內(nèi)封堵及除結(jié)構(gòu)預(yù)留洞以外的管洞封堵；

e：所屬采暖管道、閥門及設(shè)備的支、吊、托架的制作安裝、刷漆、防腐； f：設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及設(shè)計(jì)變更、洽商等要求的其它內(nèi)容；設(shè)計(jì)交底及甲方工程技術(shù)部門提出技術(shù)要求之內(nèi)的內(nèi)容；

i：所有施工系統(tǒng)（含閥門等）的強(qiáng)度嚴(yán)密性試驗(yàn)、水壓試驗(yàn)、沖洗、灌水、通水試驗(yàn)及配合整體系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)試及相關(guān)資料的整理歸檔等全部工作；

5.2電氣安裝工程

1〉動(dòng)力配電及照明系統(tǒng)和弱電系統(tǒng)等：

本系統(tǒng)施工范圍包括整個(gè)工程圖紙及設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)所示住宅、配電室、電氣豎井、電梯井道及樓內(nèi)其他公共部分的全部電氣工程，工程內(nèi)容包括但不限于：

1. 照明系統(tǒng)：

a：配電系統(tǒng)：從低基配電室π接柜出線至配電間至各層配電表箱至戶箱至各

發(fā) 包 單 位：湖南省第一工程公司宜華湘江名城項(xiàng)目部 （以下簡(jiǎn)稱：甲方）

承 包 人： （以下簡(jiǎn)稱：乙方）

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、建設(shè)部與國(guó)家工商行政管理局的《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，并結(jié)合湖南省湘潭市有關(guān)規(guī)定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。

一、工程概況：

工程名稱：湘潭市宜華地產(chǎn)水電安裝工程 （以下簡(jiǎn)稱：本工程）；

工程地點(diǎn)：湘潭市東泗路西側(cè)；宜華~湘江名城一期工程

工程內(nèi)容：水電安裝工程；

強(qiáng)電：按所有水電施工完畢

弱電：（包括電視，電話，安防）從室內(nèi)第一個(gè)轉(zhuǎn)換箱開始施工，室內(nèi)所有施工預(yù)埋管完畢，但轉(zhuǎn)換箱主線需預(yù)埋管至室外1.5米，進(jìn)戶線等施工完成。

防雷：包括防雷接地，等電位聯(lián)接，電源進(jìn)戶箱做重復(fù)接地等。

給水：室內(nèi)按給水圖施工完畢。

雨水：落水，陽(yáng)臺(tái)排水，空調(diào)排水施工至最近的雨水井，室內(nèi)全部施工完畢

污水：室外施工至出墻外最近的污水井，室內(nèi)全部施工完畢

施工現(xiàn)場(chǎng)條件：以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況為準(zhǔn)；

施工部位：本合同約定乙方施工部位為：宜華湘江名城一期工程 棟中水電安裝工程包含的內(nèi)容。

二、工程承包方式、承包范圍及承包內(nèi)容：

1、承包方式：、乙方包人工、包施工機(jī)具、包工期、包輔材、包質(zhì)量、包進(jìn)度、包安全文明施工、包驗(yàn)收合格（確保優(yōu)良）。

2、承包范圍：包消防預(yù)留洞孔、弱電預(yù)留預(yù)埋（并穿好鋼絲）、室內(nèi)等所有一切給排水。室外落水和陽(yáng)臺(tái)排水及空調(diào)排水和強(qiáng)電的預(yù)埋與安裝、調(diào)試檢測(cè)工作。

3、承包的主要內(nèi)容：施工圖紙方案中的室內(nèi)水電安裝工程，包括室內(nèi)給排水、電信、電視、智能化安防系統(tǒng)預(yù)埋、三表抄送等專業(yè)配套工程的預(yù)留孔洞、管道預(yù)埋。

4、甲方直接分包的專業(yè)工程，乙方需全力配合，并組織完成。

三、合同工期：

1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。本合同約定本工程總工期為**日歷天；開工日期為：**年**月**日，竣工日期為：**年**月**日。

2、乙方必須服從和執(zhí)行甲方項(xiàng)目部下達(dá)的施工生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)甲方的進(jìn)度要求，隨時(shí)調(diào)度作業(yè)人數(shù)和其它資源。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

1、適應(yīng)于本合同的工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱為（包括但不限于以下）：

① 建設(shè)強(qiáng)制性條文；

② 《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》；

③ 《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》；

④ 《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》；

⑤ 《采暖與衛(wèi)生施工驗(yàn)收規(guī)范》；

⑥ 《電氣安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

⑦ 《建筑電氣安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》；

⑧省、市相關(guān)部門的各種規(guī)章制度；

⑨ 甲方制定的工程質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。

2、本合同約定本工程質(zhì)量必須達(dá)到“優(yōu)良”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。工程質(zhì)量按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定。若工程質(zhì)量驗(yàn)收為“不合格”，乙方自愿承諾負(fù)責(zé)返工直至達(dá)到本合同約定“優(yōu)良”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方可予以結(jié)算，結(jié)算單價(jià)按本合同約定綜合單價(jià)執(zhí)行，工程量按實(shí)際完成工作量計(jì)算；返工所需的材料、人工等所有費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。若因乙方返工導(dǎo)致甲方工期延誤，承擔(dān)全部的違約責(zé)任。

3、工程質(zhì)量等級(jí)驗(yàn)收程序：分項(xiàng)工程完工后，由施工班組組織自檢并報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部根據(jù)班組自檢結(jié)果組織班組進(jìn)行實(shí)測(cè)驗(yàn)收評(píng)定后報(bào)監(jiān)理公司，監(jiān)理公司根據(jù)項(xiàng)目部初評(píng)結(jié)果組織工程部、項(xiàng)目部、和施工班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)測(cè)量，核定該分項(xiàng)工程質(zhì)量。工程部在每次結(jié)算單上簽注工程質(zhì)量核定結(jié)果。

五、文明工地、安全標(biāo)化標(biāo)準(zhǔn)：

1、遵守甲方及業(yè)主有關(guān)文明施工、安全標(biāo)化管理的有關(guān)規(guī)定，所有現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備無(wú)條件滿足業(yè)主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網(wǎng)，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業(yè)主對(duì)甲方的罰款，甲方均從乙工程款中扣除。

2、在施工中應(yīng)做到精心策劃、實(shí)施，乙方違規(guī)操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應(yīng)由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

六、合同價(jià)款、工程量的計(jì)量及結(jié)算方式：

1、本工程約定單價(jià)為不含稅綜合單價(jià)，本合同約定本工程人工單價(jià)明細(xì)如下：

①人工價(jià)： 元/㎡；

②計(jì)時(shí)工：按 60.00元/工日計(jì)算；

2、工程量的計(jì)量：

（1）結(jié)算工程量以圖紙實(shí)際建筑面積為準(zhǔn)（本合同約定建筑面積計(jì)算規(guī)則以《湖南省建筑工程單位估價(jià)表》20xx版執(zhí)行，下同）。

（2）零星工程：工程量以“工日”為單位進(jìn)行計(jì)算。

（3）工程量的確認(rèn)及申報(bào)按甲方相關(guān)制度進(jìn)行。

3、結(jié)算方式：工程款支付以下述比例結(jié)合工程量結(jié)算方式綜合確定。各部分所占比例明細(xì)為：

①結(jié)構(gòu)預(yù)埋部分占本合同約定綜合單價(jià)的15%；

②墻體預(yù)埋部分占本合同約定綜合單價(jià)的25%；

③安裝部分占本合同約定綜合單價(jià)的40%（其中給水、排水、穿線及三箱安裝、橋架安裝各占比率為10%）；

④調(diào)試驗(yàn)收部分占本合同約定綜合單價(jià)的30%

七、違約保證金的收取、支付及工程款的支付：

1、為加強(qiáng)乙方在本工程施工期間的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等各方面的管理，特別約定：在本合同簽訂之日起2日內(nèi)，乙方就必須向聽從甲的工作安排，報(bào)好材料計(jì)劃。

2、主體封頂前，保證班組生活費(fèi)，每人每月按800元，主體封頂后經(jīng)質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，支付完成工程量40%的工程款

3、主體封頂后交付的裝飾，完成所有零星工程后，支付完成工程量的10%。

4、裝飾工程完成后，在向乙方支付完成工程量20%的工程款。

5、工程竣工，乙方移交全部工程竣工資料（包括結(jié)算資料），經(jīng)政府相關(guān)職能部門及甲方相關(guān)部門驗(yàn)收合格后開始辦理決算手續(xù)，甲乙雙方在決算書上簽字值日起20日內(nèi)，甲方付至本合同結(jié)算總價(jià)款的95%，剩余5%作為質(zhì)保金在一年后（自工程竣工之日起計(jì)）20日內(nèi)甲方在扣除應(yīng)由乙方承擔(dān)的維修費(fèi)用后，將余款一次性無(wú)息按實(shí)支付給乙方。

6、若乙方工程質(zhì)量、工期和安全文明施工未達(dá)到本合同約定標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發(fā)生的所有費(fèi)用均由乙方承擔(dān)，乙方對(duì)此無(wú)異議。

八、甲、乙的權(quán)利和義務(wù)：

1、乙方在組織施工中必須堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，要根據(jù)國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)計(jì)要求組織施工，要求全部工程達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)并更好；參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。

2、在組織施工中，要堅(jiān)持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計(jì)，

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，機(jī)械二次進(jìn)場(chǎng)等損失，均由乙方自行負(fù)擔(dān)。

4、乙方要嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收作出記錄方能進(jìn)行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗(yàn)收，并作好記錄；重大或復(fù)雜隱蔽工程應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計(jì)單位共同進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)。如甲方與設(shè)計(jì)單位未屆時(shí)參加，乙方可自行檢查驗(yàn)收，并應(yīng)作好記錄，甲方應(yīng)予承認(rèn)。如甲方以后提出檢查時(shí)，檢查結(jié)果不符合要求者，其檢查費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，符合要求者，其檢查費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

5、當(dāng)乙方拒絕執(zhí)行甲方或業(yè)主（或監(jiān)理）的正確指令和發(fā)生施工質(zhì)量、工期等問(wèn)題經(jīng)整改仍達(dá)不到要求時(shí)，甲方有權(quán)解除本分包合同，更換分包隊(duì)伍，因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

6、對(duì)乙方工作人員不遵守項(xiàng)目部規(guī)章制度，不服從甲方管理人員的管理，對(duì)甲方造成不良影響的，甲方有權(quán)要求乙方無(wú)條件對(duì)其進(jìn)行調(diào)換。

7、乙方及工作人員必須遵守甲方和業(yè)主的有關(guān)規(guī)章制度，服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的所有更換、后果均有乙方承擔(dān)，并對(duì)當(dāng)事人處以一萬(wàn)元的罰款，如當(dāng)事人支付困難，則由乙方代交，在工程款中扣除。

8、乙方所有水電預(yù)留必須一次性到位，如有出現(xiàn)后鑿的（設(shè)計(jì)變更除外），每處罰款800元。

9、乙方必須按照設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求施工，嚴(yán)禁偷工減料。

10、乙方必須保證人員穩(wěn)定，不能隨意變更人員，節(jié)假日，雙槍季節(jié)未經(jīng)甲方允許，乙方人員不得擅自離崗。否則乙方應(yīng)賠償甲方遭受的一切損失。乙方施工人員的勞保用品由乙方負(fù)擔(dān)。

11、乙方全體員工必須樹立產(chǎn)品保護(hù)意識(shí)（包括工地其他單位產(chǎn)品），對(duì)產(chǎn)品必須采取相應(yīng)保護(hù)措施，在工程竣工驗(yàn)收前，乙方承擔(dān)產(chǎn)品保護(hù)責(zé)任。

12、乙方負(fù)責(zé)在承包的，設(shè)備的裝車，卸車及搬運(yùn)和甲方工具及設(shè)備。

13、甲方負(fù)責(zé)資金的及時(shí)到位，及關(guān)系協(xié)調(diào)義務(wù)。

九、施工管理規(guī)范

乙方在施工期間，必須遵守國(guó)家、地方以及甲方相關(guān)管理法規(guī)，適用本合同的管理法規(guī)和辦法：

1、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范。

2、建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程。

3、建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)。

4、建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范。

5、湘潭市建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法。

6、公司施工班組管理辦法及質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工獎(jiǎng)罰辦法（條例）

7、湘潭市治安管理處罰條例。

十、合同生效：

1、本合同自甲已雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結(jié)清工程款項(xiàng)后失效。

2、本合同一式四份，甲、已雙方各執(zhí)一份。

3、本合同為盡事宜，雙方協(xié)商解決。

4、本合同訂立時(shí)間：**年**月**日。

5、簽訂地點(diǎn)：湘潭市雨湖區(qū)

甲方： 乙方：

日期： 日期：

甲方(發(fā)包方)：

乙方(承包方)：

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，遵循平等自愿、公平的原則，甲乙雙方就新邵縣公安局金盾花苑消防安裝工程進(jìn)行協(xié)調(diào)并達(dá)成一致，為明確在施工中的責(zé)任和任務(wù)，特制定本同合條款，雙方均應(yīng)嚴(yán)格信守。

一、工程概況：

1、工程名稱：新邵縣公安局金盾花苑工程;

2、工程地點(diǎn)：新邵縣文化路;

3、承包方式：乙方包工包料，包安裝、質(zhì)量、安全文明施工運(yùn)輸包 施工工具設(shè)備。包消防報(bào)建、資料、包出具消防驗(yàn)收合格證，包消防 方面的關(guān)系處理屬于交鑰匙工程。

二、承包施工范圍：

1、消防泵房設(shè)備、消防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制設(shè)備;

2、水泵房與房頂消防水池連接后的所有消防設(shè)備和管道，與消防中 心連接的水電工程(不包括生活給水、室外管環(huán)和防火門)

3、消火栓系統(tǒng);

4、噴淋系統(tǒng);

5、自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)(含煙感、溫感、消火栓報(bào)警器、消 防廣播、電話及控制線路等);

6、通風(fēng)排煙系統(tǒng)及控制管道線路，各種設(shè)備從相對(duì)應(yīng)的弱電轉(zhuǎn)換器直接取電控制;

7、消防電梯系統(tǒng)相關(guān)消防控制線路;

8、防火卷簾門設(shè)備及控制線路;

9、切斷非消防電源線路，消防的監(jiān)控及反饋系統(tǒng);

二、承包單價(jià)：

綜合單價(jià)29.8元/m2。，不分地下室和標(biāo)準(zhǔn)層以建筑面積計(jì)算工程量，各種費(fèi)用已包括在綜合單價(jià)以內(nèi)，結(jié)算時(shí)乙方不得以任何理由要求甲方調(diào)整價(jià)格，由本工程前期的預(yù)留預(yù)埋甲方已完成，在施工過(guò)程中如果出現(xiàn)問(wèn)題由甲方自行處理，施工中消防工程的深化設(shè)計(jì)由乙方自行處理不增加任何費(fèi)用.

四、工期：以甲方工程進(jìn)度為準(zhǔn)，接到甲方通知后，施工工期為 天。如影響甲方移交時(shí)間，每延遲一天罰款500元/天。

五、資質(zhì)：乙方施工單位及施工人員必須具備施工資質(zhì)，材料必須符合設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

六、付款方式：

1、材料進(jìn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格后支付材料進(jìn)價(jià)款的70%。每月25號(hào)按照完成的工程進(jìn)度支付工程款。

2、工程施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后支付至工程款的85%：

3、出具消防驗(yàn)收合格證付至工程款的95%。

七、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格按國(guó)家施工規(guī)范質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，施工確保工程質(zhì)量達(dá)到合格。

八、文明施工安全及質(zhì)保：

乙方應(yīng)嚴(yán)格按照文明施工安全規(guī)定組織施工，如出現(xiàn)安全問(wèn)題由乙方全權(quán)負(fù)責(zé);要做到工完場(chǎng)清，不準(zhǔn)打架斗毆，每違反一次罰款500元。質(zhì)保方面：保質(zhì)期一年，以甲方整體移交日為準(zhǔn)，質(zhì)保金按整個(gè)工程價(jià)款的5%，保質(zhì)期滿后一個(gè)月內(nèi)付清。質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，接到甲方通知后的24小時(shí)內(nèi)必須趕到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。如果是甲方問(wèn)題，乙方須無(wú)條件支付其所有費(fèi)用。因主體原因影響消防驗(yàn)收無(wú)需乙方負(fù)責(zé)。無(wú)需出具稅票。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

辦公室租賃合同是出租人將租賃物有價(jià)有償給承租人使用的一種書面文件。在我們生活中有租賃進(jìn)行時(shí)，依據(jù)法律法規(guī)的內(nèi)容，為了避免出現(xiàn)不必要的口舌之爭(zhēng)，這時(shí)候我們就不得不簽訂辦公室租賃合同，簽訂辦公室租賃合同時(shí)當(dāng)事雙方一定要充分達(dá)成一致。那么規(guī)范的辦公室租賃合同需要包含哪些內(nèi)容呢？為此工作總結(jié)之家小編特意整理了“辦公室場(chǎng)地租賃合同模板”，希望工作總結(jié)之家小編的分享能給大家?guī)?lái)一些幫助。

雇傭合同 篇2

一、案情：

根據(jù)李某申請(qǐng)，區(qū)勞動(dòng)保障局作出《工傷認(rèn)定書》，其內(nèi)容大致如下：“20xx年8月15日，大富豪酒店聘用李某在該店做臨時(shí)工。同年12月17日，李某在樓上往油罐里加油時(shí)，不慎從上滑下來(lái)，造成左股骨上殿粉碎性骨折、左跟骨粉碎性骨折。根據(jù)法律法規(guī)，李某屬在工作時(shí)受傷，因此，區(qū)勞動(dòng)保障局認(rèn)定李某為工傷?！睂?duì)此，酒店不服，認(rèn)為李某是醫(yī)七一商場(chǎng)維修服務(wù)人員的名義到本酒店承攬電器維修服務(wù)工作，本酒店從照顧關(guān)系出發(fā)，才同意讓其到本酒店從事電器維修工作。出事那天，李某按要求對(duì)酒店輸油泵進(jìn)行維修后，未經(jīng)本酒店任何人指派和同意，擅自違反操作規(guī)程和安全管理規(guī)定，給本酒店樓上的油罐加油，不慎從油罐頂上滑下，造成重傷，應(yīng)后果自負(fù)，酒店不承擔(dān)工傷保險(xiǎn)責(zé)任。遂訴至法院，請(qǐng)求撤銷該工傷認(rèn)定。

二、試比較20xx年司法考試卷三多項(xiàng)選擇第62題：

62.甲公司經(jīng)營(yíng)空調(diào)買賣業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)售后免費(fèi)為客戶安裝。乙為專門從事空調(diào)安裝服務(wù)的個(gè)體戶。甲公司因安裝人員不足，臨時(shí)叫乙自備工具為其客戶丙安裝空調(diào)，并約定了報(bào)酬。乙在安裝中因操作不慎墜樓身亡。下列哪些說(shuō)法是正確的

A.甲公司和乙之間是臨時(shí)雇傭民法典律關(guān)系

B.甲公司和乙之間是承攬民法典律關(guān)系

C.甲公司應(yīng)承擔(dān)適當(dāng)賠償責(zé)任

D.甲公司不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任

評(píng)價(jià)：上下兩個(gè)案情看上去很有相似之處，只不過(guò)20xx年司法考試卷三多項(xiàng)選擇第62題所述的這種情形屬于承攬民法典律關(guān)系，甲公司不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。而李某案的情況則恰恰相反。由此可見司法考試的試題多來(lái)源于日常生活!下面我們主要結(jié)合李某案來(lái)談?wù)勥@其中的微妙之處。

三、對(duì)李某受傷案的分析：

1.如勞動(dòng)保障局的說(shuō)法成立，李某與酒店之間就構(gòu)成雇傭合同關(guān)系。所謂雇傭合同，是指從事雇主授權(quán)或者指示范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者其他勞務(wù)活動(dòng)。雇傭合同具有以下兩個(gè)顯著特征：1)以完成一定的勞動(dòng)為標(biāo)的，至于工作成果則不是合同的標(biāo)的;2)雇員的工作不具有獨(dú)立性。他一般以雇主的設(shè)備、技術(shù)為依托而工作，受雇主的指揮管理。李某受傷案中，根據(jù)勞動(dòng)保障局提供的李某自述，自己20xx年8月14日本來(lái)在外地玩，后來(lái)酒店老板來(lái)電話，請(qǐng)他回去接酒店電器維修的活，每月600元，試用期一個(gè)月發(fā)300元。李某答應(yīng)后就回去找酒店，到出事時(shí)已經(jīng)為酒店干了3個(gè)月。而且油罐里的廢油也是老板自己買的，加油也是在老板的授意下進(jìn)行的一項(xiàng)工作。自己灌油時(shí)，酒店人員還幫他扶椅子。綜上，如果勞動(dòng)保障局的說(shuō)法成立，李某與酒店之間就構(gòu)成雇傭合同關(guān)系。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第11條第1款，“雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?！苯Y(jié)合本案，酒店也就得為李某承擔(dān)工傷保險(xiǎn)責(zé)任。

2.如酒店的說(shuō)法成立，李某與酒店之間就構(gòu)成承攬合同關(guān)系。按照《中華人民共和國(guó)民法典》第251條的規(guī)定，承攬合同“是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作?！背袛埡贤哂幸韵聨讉€(gè)特征：1)以完成一定的工作，交付工作成果為標(biāo)的;2)標(biāo)的物具有特定的性質(zhì)，以滿足定作人的特殊需要;3)承攬人工作具有獨(dú)立性。承攬人應(yīng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力親自完成約定的工作，不受定作人的指揮管理。本案中，酒店稱“出事那天，李某按要求對(duì)酒店輸油泵進(jìn)行維修后，未經(jīng)本酒店任何人指派和同意，擅自違反操作規(guī)程和安全管理規(guī)定，給本酒店樓上的油罐加油”，李某在自述中也提到為酒店輸油泵維修時(shí)使用的是自帶工具、自行維修。如果酒店的說(shuō)法成立，李某加油的行為就不受定作人的指揮管理，具有獨(dú)立作業(yè)的特點(diǎn)，那么李某與酒店之間就構(gòu)成承攬合同關(guān)系。根據(jù)承攬合同的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)規(guī)則，承攬人因意外事故或自身過(guò)錯(cuò)，造成人身傷亡時(shí)，無(wú)權(quán)要求定作人承擔(dān)損失，須獨(dú)自承擔(dān)責(zé)任。結(jié)合本案，李某就得自認(rèn)倒霉了。

四、結(jié)論：結(jié)合本案，比較雇傭合同與承攬合同的區(qū)別。從上面的材料我們不難看出，雇傭合同與承攬合同的最大區(qū)別就在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)上。在法庭上受害方只有主張勞務(wù)合同成立而不主張承攬合同成立，才有可能獲得意外傷害賠償。

參考文獻(xiàn)：

1、法律考試中心編，《20xx年國(guó)家司法考試應(yīng)試指導(dǎo)歷年試題匯編及答案解析》(修訂版)，法律出版社20xx年11月第一版

2、某區(qū)20xx年行政復(fù)議案卷

雇傭合同 篇3

甲方（用人單位）： 乙方：名稱： 姓名： 法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）：身份證號(hào)碼：通訊地址： 通訊地址：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：鑒于乙方不具備勞動(dòng)法律關(guān)系的主體資格。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)民法典》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本協(xié)議，共同遵守本協(xié)議所列條款：

一、雙方約定本協(xié)議期限：

1、固定期限：自年____月____日起，至年____月____日止。

二、工作要求：

1、甲方聘用乙方從事工作內(nèi)容為

2、在該工作范圍內(nèi)乙方應(yīng)服從工作需要，并服從甲方的正常工作調(diào)動(dòng)及工作時(shí)間變動(dòng)。

3、乙方應(yīng)按崗位職責(zé)和規(guī)范要求，按甲方要求完成工作任務(wù)。

4、乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)有的全部紀(jì)律制度。

三、勞動(dòng)保護(hù)和工作條件

1、甲方根據(jù)乙方工作崗位的實(shí)際情況，按公司有關(guān)規(guī)定向乙方提供必要的 勞動(dòng)保護(hù)用品。

2、乙方必須嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程和公司有關(guān)安全生產(chǎn)制度。

四、工作報(bào)酬待遇：

1、甲方按照乙方提供工作完成情況，確定乙方月薪酬費(fèi)用。因乙方屬于退 休人員，甲方將不承擔(dān)其社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。具體支付標(biāo)準(zhǔn)如下：乙方薪酬為稅后 元月，薪酬已包含乙方全部待遇。

2、甲方每月日以現(xiàn)金形式向乙方支付上月薪酬。

五、發(fā)生下列情形之一，本協(xié)議終止：

1、本協(xié)議期滿的。

2、雙方就解除本協(xié)議協(xié)商一致的。

3、乙方嚴(yán)重違反工作（勞動(dòng)）紀(jì)律或者甲方規(guī)章制度的，甲方有權(quán)單方面即使終止本協(xié)議。

六、甲、乙雙方若單方面解除本協(xié)議，需提前1個(gè)月書面通知另一方。

七、乙方應(yīng)在協(xié)議終止前30天內(nèi)將有關(guān)工作向甲方移交完畢，并附書面說(shuō)明，如給甲方造成損失，應(yīng)予賠償。

八、乙方同意醫(yī)療及相關(guān)費(fèi)用自理。

九、依據(jù)本協(xié)議第六條單方面解除本協(xié)議，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 元，甲方可在乙方工資內(nèi)直接扣除。

十、合同到期后處理辦法：

1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)異議后重新簽訂雇傭協(xié)議；

2、甲方不同意續(xù)簽，無(wú)論乙方是否同意續(xù)簽，甲方無(wú)需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或 任何其他費(fèi)用。十

一、乙方在簽訂合同時(shí)，應(yīng)向甲方提交與本人身份證原件核對(duì)一致的復(fù)印件以證明其已年滿退休年齡，如因乙方偽造、變?cè)焐矸葑C或采取其他手段導(dǎo)致乙方年齡錯(cuò)誤的，甲方僅按本協(xié)議對(duì)乙方承擔(dān)責(zé)任，且乙方需承擔(dān)違約金元。 十

二、因本協(xié)議屬于民事范疇的`雇傭關(guān)系，乙方不享受勞動(dòng)法所規(guī)定的社保、工傷、各項(xiàng)補(bǔ)償金等相關(guān)待遇，甲方僅按《民法通則》等民事法律法規(guī)對(duì)乙方承擔(dān)責(zé)任。十

三、因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均提請(qǐng)公司所在地人民法院管轄。十

四、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。簽章后立即生效。甲方：（蓋章） 乙方：（簽名或蓋章）法定代表人：（或委托代理人）________年____月____日________年____月____日

雇傭合同 篇4

案情簡(jiǎn)介

原告崔某以在淄博某建材市場(chǎng)為各商戶提供裝卸勞務(wù)為業(yè)。20xx年5月5日中午12:30許接被告謝某電話去被告?zhèn)}庫(kù)裝貨。在貨物裝卸過(guò)程中原告下車時(shí)不慎受傷致右腳踝骨粉碎性骨折住院治療，后訴請(qǐng)法院判令被告賠償其醫(yī)療費(fèi)、誤工費(fèi)等損失30000元。在訴訟中，原告腳傷被鑒定為9級(jí)傷殘并將訴訟標(biāo)的變更為137000元。

辦案思路及心得

接受委托后，劉律師向當(dāng)事人詳細(xì)了解案情，查找了包括《勞務(wù)關(guān)系、雇傭關(guān)系、勞動(dòng)關(guān)系之辨析與建構(gòu)》在內(nèi)的大量關(guān)于雇傭關(guān)系方面的學(xué)術(shù)文章，并與康橋淄博同事就該案進(jìn)行了深入探討。有人認(rèn)為雙方構(gòu)成雇傭關(guān)系應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，有人認(rèn)為現(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)雇傭關(guān)系的解釋和處理不明確，而且根據(jù)最高法院民事證據(jù)規(guī)則精神，是否構(gòu)成雇傭關(guān)系要由用人單位舉證，法院有可能最終認(rèn)定雇傭關(guān)系成立并判令被告賠償。

劉律師則結(jié)合本案案情及自己多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)搜集的學(xué)術(shù)論文、現(xiàn)行法律規(guī)定等材料綜合分析，認(rèn)為該案中的原告系流動(dòng)于淄博某建材市場(chǎng)的沒有特定雇主的眾多勞務(wù)工之一，每天在市場(chǎng)上自主承攬裝卸勞務(wù)并為不特定的商鋪服務(wù)，服務(wù)結(jié)束即行報(bào)酬結(jié)算走人，可自主再為其它商鋪提供類似服務(wù)，其與被告之間僅是基于《合同法》調(diào)整的純粹經(jīng)濟(jì)合同即承攬合同關(guān)系，而非具有人身依附關(guān)系并受用人單位管理、服從用人單位安排并遵守其規(guī)章制度的雇傭關(guān)系。

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第10條的規(guī)定，被告作為定作人，不應(yīng)對(duì)原告作為承攬人在從事勞務(wù)服務(wù)時(shí)的自身傷害承擔(dān)賠償責(zé)任。確定代理思路后，劉律師于庭前向法庭提交了基于自己代理觀點(diǎn)的民事答辯狀，同時(shí)向法庭提交《通知證人出庭作證申請(qǐng)書》申請(qǐng)通知法庭通知建材市場(chǎng)其他5個(gè)業(yè)戶出庭作證，進(jìn)一步佐證自己觀點(diǎn)。同時(shí)，庭前與承辦人進(jìn)行了電話溝通，為案件審理做好了充分的準(zhǔn)備。

裁判結(jié)果

在法庭調(diào)查時(shí)，法庭主要圍繞原、被告之間是否存在雇傭關(guān)系及原告損失情況兩個(gè)爭(zhēng)執(zhí)焦點(diǎn)進(jìn)行了審理。一審法院通過(guò)對(duì)原告的法庭詢問(wèn)查明：原、被告之間沒有勞動(dòng)合同和固定工資；被告每次裝卸貨物時(shí)電話通知原告，原告帶幾個(gè)人、帶誰(shuí)去裝卸貨物由其自己決定；被告按裝卸貨物的多少支付其報(bào)酬，一般都是當(dāng)天結(jié)算；原告除了給被告裝卸貨物外，也給其他客戶裝卸貨物，同樣是按照貨物的多少獲得報(bào)酬。

一審法院認(rèn)為，原告以自己的體力勞動(dòng)獲得報(bào)酬，被告以不特定的提供勞務(wù)人為給付對(duì)象，按照貨物數(shù)量支付報(bào)酬。當(dāng)被告有貨物需要裝卸時(shí)，被告打電話找原告裝卸貨物，雙方即以默示方式建立了一種合同關(guān)系。這種習(xí)慣僅是雙方合同成立的一種便利條件，并不是事實(shí)雇傭關(guān)系的形成。在這一合同中，原被告雙方僅就臨時(shí)裝卸貨物達(dá)成協(xié)議，至于原告及其他人如何分工裝卸貨物，均由其自己確定，被告僅按貨物的數(shù)量一次性支付報(bào)酬。

原告提供勞務(wù)的行為不受被告意志的左右，無(wú)須服從被告的監(jiān)督管理，原被告雙方并沒有形成人身依附關(guān)系，貨物裝卸完畢并給付報(bào)酬后雙方合同關(guān)系即告終結(jié)。因此，原被告之間并非雇傭關(guān)系，原告要求被告作為雇主賠償醫(yī)療費(fèi)等共計(jì)137000元不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第64條之規(guī)定，駁回原告崔某的訴訟請(qǐng)求。一審判決后，原告以一審認(rèn)定事實(shí)不清、適用法律錯(cuò)誤為由，向淄博市中級(jí)法院提起上訴，并提供兩名證人出庭作證和與被上訴人謝某的通話錄音支持其上訴請(qǐng)求。

在二審開庭時(shí)，劉律師就上訴人出庭證人和錄音證據(jù)的瑕疵提出異議，并就雙方系承攬合同關(guān)系而非雇傭關(guān)系進(jìn)行更加全面的闡述。最終二審法院認(rèn)為：上訴人與被上訴人之間構(gòu)成受《中華人民共和國(guó)共和國(guó)合同法》第251條約束的承攬合同關(guān)系。上訴人是在承攬的?卸工作中受傷，與被上訴人之間不存在雇傭關(guān)系。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第10條的規(guī)定，被上訴人作為定作人，不對(duì)上訴人作為承攬人的自身傷害承擔(dān)賠償責(zé)任。并最終裁定：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確，審判程序合法，駁回上訴，維持原判。

勞務(wù)關(guān)系、雇傭關(guān)系和勞動(dòng)關(guān)系在司法實(shí)踐中是經(jīng)常容易混淆并難以區(qū)別判斷的.三種法律關(guān)系。本案的代理思路和法院的判決理由為以后代理類似案件提供了參考依據(jù)。

雇傭合同 篇5

甲方(雇主)：

乙方(護(hù)工)：

丙方：(公司)

經(jīng)協(xié)商甲乙丙方達(dá)成協(xié)議如下：

一、甲方雇請(qǐng)護(hù)工為做居家護(hù)理工作，護(hù)理費(fèi)用為人民幣xx元/月，甲方向丙方預(yù)繳納押金人民幣xx元。

結(jié)算時(shí)多退少補(bǔ)。先交費(fèi)后用工，每月前一周交納下一個(gè)月的費(fèi)用。護(hù)理費(fèi)用隨被護(hù)理人的自理程度變化而變化，每半年評(píng)估一次。

二、護(hù)工服務(wù)內(nèi)容：

1、協(xié)助被護(hù)理人日常飲食起居、根據(jù)身體情況進(jìn)行飲食指導(dǎo)，房屋、服裝、床單位等的清潔。陪同活動(dòng)以及被護(hù)理人需要的其它事項(xiàng)。觀察被護(hù)理人的情緒變化向家屬匯報(bào)，以及需要較專業(yè)的護(hù)理內(nèi)容。

2、臥床者的褥瘡預(yù)防。

3、家屬能做的康復(fù)訓(xùn)煉。

三、甲方權(quán)利和義務(wù)：

1、有權(quán)監(jiān)督護(hù)工按工作質(zhì)量、服務(wù)內(nèi)容工作，護(hù)工服務(wù)態(tài)度等不滿意時(shí)可向培訓(xùn)中心申請(qǐng)更換人員。

2、按時(shí)交付護(hù)理費(fèi)、餐費(fèi)不得拖欠(工作期限一個(gè)月以上的，按月支付費(fèi)用)。

3、尊重護(hù)工的合法權(quán)益和人格，不得辱罵護(hù)工，不能強(qiáng)迫護(hù)工做無(wú)法完成的工作及有損護(hù)工人格事情。

4、工作結(jié)束時(shí)對(duì)所雇護(hù)工做出滿意度評(píng)價(jià)。

四、護(hù)工權(quán)利和義務(wù)：

1、保質(zhì)保量完成工作，出現(xiàn)被護(hù)理人員及自身人身安全事故、財(cái)產(chǎn)損失等自行負(fù)責(zé)。

2、認(rèn)真負(fù)責(zé)，視患者如親人，寬容大度、不與患者爭(zhēng)吵，盡自己所能為患者及家屬排憂解難。

3、有權(quán)要求按時(shí)給付護(hù)理費(fèi)。

五、丙方權(quán)利和義務(wù)：

負(fù)責(zé)甲乙雙方之間的工作聯(lián)系，監(jiān)督檢查護(hù)工保質(zhì)保量完成工作，收集多方面對(duì)護(hù)工的滿意度調(diào)查信息，不斷改進(jìn)工作。為護(hù)工代領(lǐng)(催繳)護(hù)理費(fèi)等費(fèi)用。

甲方簽字：

電話：

護(hù)工簽字：

電話：

丙方簽字：

電話：

日期：

幼師資料《雇傭合同十一篇》一文希望您能收藏！“幼兒教師教育網(wǎng)”是專門為給您提供幼師資料而創(chuàng)建的網(wǎng)站。同時(shí)，yjs21.com還為您精選準(zhǔn)備了雇傭合同專題，希望您能喜歡！